年质保期，原告要求退还质保金及利息理由不能成立。原告建发公司逾期交工，导致被告赔偿业主60.62324万元的逾期交房违约金；原告逾期交工459天，按照合同约定 拘束力。由于被告合立公司的原因7号楼无法开工，原被告双方于2010年11月22日解除了7号楼的施工，建设工程施工合同的其他部分仍然有效。本案所 ...
//www.110.com/panli/panli_43794102.html -了解详情
职工之间的协议为由认定华剑公司没有转包行为是错误的。2、工程开始后，由于各种原因，工程不能按期完工，2004年11月25日，双方又订立补充协议。 工程款317698.63元。对一楼大堂背景墙因凯莱大酒店作为建设单位未能提供相关资料无法进行鉴定，其称华剑公司未按图施工要求扣除相应造价，不予支持。经本院 ...
//www.110.com/panli/panli_39518043.html -了解详情
，中泰公司所承建的楼房陆续竣工，并经勘察设计、施工、监理、建设单位五方竣工验收。五方竣工验收后，因工程价款结算等，钢城公司与中泰公司发生争议，中泰 的账目被公安机关扣押，这些账目是本案的核心证据，因钢城公司无法调取，申请原审法院调取，但原审法院不予调取，导致本案的判决结果错误，且没有批准钢城公司的鉴定 ...
//www.110.com/panli/panli_37291433.html -了解详情
通则》第一百二十三条的规定承担民事责任。德成建设公司作为常德市柳叶大道完善工程的施工单位，在电力设施保护区进行施工作业没有经过电力管理部门批准，亦没有采取必要的 形成了公路货物运输合同关系。许世民在卸货中所发生的触电事故，系多种原因结合所导致的损害后果，左红珍对承运对象的选择与该损害后果的发生无直接的 ...
//www.110.com/panli/panli_30601844.html -了解详情
的保修期呢，还是其他保修期将难以确定，一旦产生纠纷，建设单位将以保修期约定不明为由拖延支付施工单位的工程余款，施工单位将处于被动局面。二、造价鉴定所遇到的难题 中未扣除该笔甲供料费用302，667元。3、关于顺延工期损失，因欠缺资料，无法计算。4、关于中建二局的停工损失，只能提供相应的参数，人工费单价 ...
//www.110.com/ziliao/article-331178.html -了解详情
不清而产生的纠纷：在施工实践中，总包单位与分包商之间因履约范围不清而发生纠纷的现象屡见不鲜。造成履约范围不清的主要原因是分包合同条款内容不规范、 。如工程重大安全事故罪等。刑法第137条规定：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员， ...
//www.110.com/ziliao/article-301648.html -了解详情
无穷的质量隐患，而且往往也无法预料和控制可能造成的后果及其程度。一些建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全 下，必须查清事故的真正原因，工程是否有质量问题，建设单位、设计单位、施工单位以及工程监理单位是否降低工程质量标准，由何单位的行为所造成的质量问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-256416.html -了解详情
富兴达公司造成的损失708344.42元；3、中兴公司向富兴达公司赔偿因其违约导致富兴达公司向业主赔偿的款项507313.08元；以上合计5245657.5元。 努力，已完成了基础、主体及部分装饰装修工程建设任务，由于各种原因现建设单位及施工单位经过协商同意将已完工程办理移交手续。纵观各方提供的证据， ...
//www.110.com/panli/panli_24643571.html -了解详情
建设单位领取，第二十一条规定，建筑工程招标、评标、定标由建设单位组织实施，对于贾德权所要证明该责任应由王海龙承担的主张一审法院不予支持；关于 使该工程无法申请验收，要求赔偿经济损失840,000元，一审法院认为该工程直到2006年1月10日才进行验收的主要原因是没有招、投标手续及建设工程施工许可证导致 ...
//www.110.com/panli/panli_22987874.html -了解详情
补充条款规定万润园公司再次未拨付工程进度款和返还工程保证金，直接导致我部工人工资及材料费无力支付，无法进入装饰装修分部工程的施工，为此被迫从即日（二○○八年 月28日—2008年3月7日的停工损失34.5万元，因该期间的停工报告、复工报告以及工作联系单中均表明停工原因是万润园公司未按约定支付工程进度款 ...
//www.110.com/panli/panli_22415003.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务