杨x。原告浙江x钢结构有限公司诉被告上海x实业有限公司和上海x实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2010年1月5日立案受理，适用简易 贷记凭证回单、上海市第一中级人民法院笔录、上海x娱乐有限公司与二被告签订的协议书、上海x娱乐有限公司给上海市第一中级人民法院的报告等证据，上述证据均为复印件 ...
//www.110.com/panli/panli_10781132.html -了解详情
孟俊峰，郑州市惠济区法律援助中心法律工作者。上诉人李西成因与被上诉人沈付丑建设工程合同纠纷一案，不服河南省郑州市惠济区人民法院（2009）惠民一初字第453号 ，符合法律的有关规定。二、沈付丑建房前与杜庄村委会签订有杜庄村危房修缮协议书，该协议约定沈付丑应在二个月内完成建房，清除建筑材料，如违约由杜庄 ...
//www.110.com/panli/panli_5708742.html -了解详情
市燃气办公室，下同)。 (五)液化气集资由煤气公司统一办理。 四、 集资费的管理燃气建设工程的集资款，由区燃气办公室负责具体工作，市然气办公室统一管理。根据 ，由市燃气办公室批准发展用户数，并与用户单位签订集资供气协议书，收取集资费。六、 为确保安全，便于管理，提高居民气化率，居民采取单一气源供应办法 ...
//www.110.com/fagui/law_285342.html -了解详情
住宣恩县珠山镇莲花村3组。 上诉人谭周清为与被上诉人吴顺佑建设工程施工合同结算纠纷一案，不服恩施市人民法院（2004）恩民初字第1045号民事判决 路桥工程有限公司，以下简称四达巴东分公司）签订协议书，约定四达巴东分公司将318国道鱼泉河——支井河段混凝土路面维修工程承包给谭周清施工。双方就承包方式及 ...
//www.110.com/panli/panli_141645.html -了解详情
宣恩县珠山镇莲花村3组。上诉人谭周清为与被上诉人吴顺佑建设工程施工合同结算纠纷一案，不服恩施市人民法院(2004)恩民初字第1045号民事判决，向 16日，谭周清与原仙桃市四达公路建设有限公司巴东分公司(现巴东县天星路桥工程有限公司，以下简称四达巴东分公司)签订协议书，约定四达巴东分公司将318国道鱼 ...
//www.110.com/panli/panli_14239.html -了解详情
村委学佃村。委托代理人李建，河南日月星律师事务所律师。 上诉人冯留妮因建设工程施工合同纠纷一案，不服平舆县人民法院（2009）平民初字第1514号民事判决，向 留妮作为甲方，范付兵作为乙方就新舆路商业街商住楼内外粉刷工程签订一份施工协议书：一、工程名称及范围：新舆路商业街商住楼内外粉刷，包括搂门架拆除 ...
//www.110.com/panli/panli_12392347.html -了解详情
。潼关县小口金矿与灵宝市心雨井巷工程队(以下称灵宝心雨工程队)、邹宜检建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，灵宝心雨工程队、邹宜检提出反诉，并 雷管、炸药、火线出入库登记明细表、《关于对麻峪309项目部停产的通知》、《合作协议书》、证人郑高明证言、收款收据发票、《评估报告》在卷佐证，足以认定。本院认为 ...
//www.110.com/panli/panli_269352.html -了解详情
法律工作者。 第三人常小芹，女，61岁。 原告李金敦与被告刘新刚建设工程施工合同纠纷一案,本院受理后依法追加常小芹为第三人，组成合议庭公开开庭 答辩。 原告向本院提供的证据材料有。1、2001年10月30日原、被告签订的协议书，2002年8月22日被告书写的欠条一份。证明被告2001年10月30日将 ...
//www.110.com/panli/panli_212567.html -了解详情
竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。10．2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。10．3 ，并相应顺延工期。 第八部分安全施工 20．安全施工与检查20．1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全 ...
//hetong.110.com/hetong_3654.html -了解详情
，承担和履行各自的全部责任和义务。 6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修 与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施 等。 施工进度计划应按照网络图关键线路或 ...
//hetong.110.com/hetong_8889.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·建设工程安全协议书
- ·设计单位企业内部经济合同
- ·公安机关鉴定机构登记管理...
- ·第三方财务管理咨询公司
- ·司法公正如何在司法实践中...
- ·建设银行金融借款合同纠纷
- ·法定代表人变更申请表
- ·储蓄业务管理办法
- ·建设工程设计合同纠纷代理
- ·安全生产管理制度文件
相关搜索