违约，原告要求被告支付违约金没有理由；其次，退而言之，从施工合同来讲，因双方对工程款支付所订的《施工补充合同》系带垫资条款，应属无效，原告主张被告在 于悦园商厦所需的各项工程，包括二次装修工程，其中500，000元于本协议书签订时立即支付，9月29日支付500，000元，10月15日支付500，000 ...
//www.110.com/panli/panli_84394.html -了解详情
简称新桥公司)诉被告(反诉原告)上海盈嘉房地产发展有限公司(以下简称盈嘉公司)建设工程施工合同纠纷一案，于2004年5月向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭 ，会议纪要不是工期顺延的依据。不同意鉴定结论。以上事实由建设工程施工合同、补充协议书、签证单、会议纪要、竣工验收备案表、审价报告、工期鉴定报告 ...
//www.110.com/panli/panli_78850.html -了解详情
损失补偿清单。 原告在超过举证期限后向本院提交的证据有： 第一组证据： 1.施工管理人员工资单据； 2.社会保障费； 3.生活设施费； 4.原告缴纳的各项规费、保险费 年1月26日原、被告及第三人签订的协议书、同月28日原、被告签订的补充协议书及《建设工程施工合同》，因该工程项目的实际发包方（建设方） ...
//www.110.com/panli/panli_66876.html -了解详情
建设用地)，创仁公司提供全部建设资金，联营开发房地产项目。同年8月22日，双方签订补充协议书，约定因城建规定占用土地约3．7亩，富华公司将红线内留用的3 元结算。1994年6月10日，高荣公司与基础公司签订《蓝宝石大厦工程桩施工补充协议》，约定设计变更后工程桩(即钻孔桩)共计481根，有效桩长为42米 ...
//www.110.com/panli/panli_38960.html -了解详情
2009年1月19日，原告将一、二层工程施工完毕。2009年9月15日，原告与被告环洋排气管公司又签订《补充协议书》一份，协议约定：一、甲（即 ）、乙（即原告）双方2008年7月25日、26日签订“建设工程承包合同”及“补充协议”，在履行合同过程中，乙方无法完全履行该“建设工程承包合同”，现乙方乙不能 ...
//www.110.com/panli/panli_38106033.html -了解详情
给被告福建天虹建设工程有限公司承建。双方签订有《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议书》和《补充协议书》。根据上述合同及协议，被告应在2006年1 亚广场”建设项目工程存在变更设计，增加工程量，没有及时支付工程进度款和原告自己施工的外墙瓷砖、铝合金工程延误等事实。工程延期的责任在于原告方。并提供：1 ...
//www.110.com/panli/panli_19909837.html -了解详情
共计十层于2000年12月31日前完工；全部工程2001年6月30日前竣工交付使用；本建筑施工补充协议与已签订的国家工商行政管理局、国家建设部制定的建设施工 、被告、沈河区政府市场办、沈河区公安分局二经派出所、工程分包单位签订了《协议书》，约定为保证彩塔农贸综合市场工程按期竣工，业户利益不受影响，推进 ...
//www.110.com/panli/panli_262812.html -了解详情
计划由项记旺和其下属施工班组及材料供应商到原告处领取工程款及材料款；5、在工程款到位的情况下，项记旺未能按时完成本补充协议书的目标，每延期一 。此外，原审判决上诉人林业公司所承担的违约金数额过高，对并未实际发生的超期施工监理费36000元判决由林业公司承担，不符合法律规定。请求二审法院改判原审判决第一 ...
//www.110.com/panli/panli_142876.html -了解详情
法定代表人。2003年4月26日广厦公司与盈材盛公司签订了建筑工程施工合同补充协议书，由广厦公司承建本市汶水路19号厂房改造工程，工程造价暂定为800 广厦公司发出中标通知书。2003年5月30日广厦公司与水仙公司签订了建设工程施工合同，合同就工程内容、承包范围、承包方式、材料设备供应、工程款的支付、 ...
//www.110.com/panli/panli_79111.html -了解详情
建筑施工企业资质证，却与李广安、蔡风梅签订工程施工协议书及补充协议，违反了国家有关法律规定，该协议书及补充协议书应认定为无效，曹保顺、李金柱对本案 .44元。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告李广安、蔡 ...
//www.110.com/panli/panli_17779118.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·施工补充协议书
- ·建筑工程消防验收条例
- ·维修工程合同
- ·诉讼财产保全申请
- ·银行托收三方协议
- ·等三个文件的通知
- ·公司账户资金监管
- ·关于处理道路交通事故案件
- ·企业职工伤亡事故报告书
- ·证据保全
相关搜索