进度款，而原告工程延期几近一年，才是真正的违约人。 经原被告双方当庭核对，被告现付款总额为1138.908万元。根据2006.8.8.《补充协议》，至工程 所要求的合意基础。 3、原告当庭所陈述的违约金的各项由五部分组成：延期租赁设备的租金、工人人工增加的费用、现场水电费人工工资、流动资金贷款利息、可 ...
//www.110.com/ziliao/article-64489.html -了解详情
交付相应资料，故无权要求上诉人支付工程余款。对于新增52号井的工程款，双方在《补充协议》中已明确要待武汉市政公司收到业主结算款后再向地矿浦东公司付款，现 的租桩费由被上诉人承担，所以相应责任均应由被上诉人自负，上诉人不应向被上诉人支付延期租桩费及增量费用。对于钢桩被切断，则是工程的需要，属于正常损耗， ...
//www.110.com/panli/panli_83884.html -了解详情
《企业资源管理系统实施合同》。庭审中，原告向原审法院明确要求解除与被告签订的《企业资源管理系统实施合同》和《ERP合同补充协议》，并要求被告返还咨询服务费人民币329，478元、“Peoplesoft Enterprise One ERP系统”软件费用人民币409，500元。此外，原告还主张因被告 ...
//www.110.com/panli/panli_77480.html -了解详情
合同法规定办理。因合同法对承租人应按约定的期限支付租金有明确规定，而对承租人延期支付租金是否应支付违约金及应以何标准支付违约金并没有作具体规定，《上海市房屋 十对奥伯公司进行补偿，本院予以准许。关于铲车租金的支付问题：依铲车租赁补充协议约定，铲车的月租费为700元，租期自2003年9月1日起至2005 ...
//www.110.com/panli/panli_65046.html -了解详情
双方协商解决，按合同工期完成曲江机电公司可得每立方米0．2元的工期奖，延期不得奖；每推迟一天竣工，韶关工程公司罚曲江机电公司500元，按此类推 风钻机打孔?用少量炸药爆破后?用人工扩孔?再用大炸药量进行爆破?实际符合双方在补充协议中所讲的“遇到大量强风化岩?采取爆破松动法”，韶关工程公司施工技术人员林 ...
//www.110.com/panli/panli_60328.html -了解详情
仍未履行。现特起诉，请求判令三和公司偿还所欠水泥款及借款总计512万元及延期付款利息2458887元，并承担本案诉讼费用。三和公司未作书面答辩，其在庭审中辩称 商社借款共计92万元，至今未还。以上事实有《联营水泥协议》、《补充协议》、《还款协议》、《延期还款协议》、《董事会议记录》、《还欠款计划》、《 ...
//www.110.com/panli/panli_56214.html -了解详情
借款本息，担保人将在接到债权人通知后10日内代为清偿，本担保函在云南白药公司同意借款人延期还款时继续有效。同日，四达中心又向云南白药公司出具了《关于调整利息的 调整为20‰。同年7月30日，云南白药公司与四达中心又签订一份《补充协议》，约定：因云南白药公司资金紧张，只能先借给四达中心1600万元，另 ...
//www.110.com/panli/panli_49997.html -了解详情
商业城的监理单位南京工苑建设监理公司驻广州监理部审核同意：因人防设计图纸变更，延期103天(从2001年1月10日至2001年4月8日)；因商业城出入口及 。原审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同之补充协议》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效 ...
//www.110.com/panli/panli_48361.html -了解详情
高营实业公司(后更名为河北省高营企业集团公司，以下简称高营集团公司)签订一份联营协议，约定：双方联合兴建石家庄华曙联合兽药厂(以下简称华曙厂)，以优质饲料土霉素 双方也不再继续延期合作。因此，华曙厂应予解散，华曙厂的全部财产、债权、债务归高营集团公司所有，高营集团公司应当根据联营合同及补充协议的约定， ...
//www.110.com/panli/panli_43019.html -了解详情
带来一定的影响，不能证明其就是不可抗力因素，与房产公司延期交房问题无关。房产公司不得以此作为延期交房的法律依据。又查明，上海润杰置业有限公司于 ，上诉请求:原审法院认定事实错误，适用法律不当，请求依法改判，撤销双方签订的补充协议及依法向被上诉人追索逾期违约金和逾期利息。增加要求被上诉人按本金及银行利率 ...
//www.110.com/panli/panli_36233.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·延期补充协议
- ·个人合伙协议书
- ·建材买卖合同纠纷
- ·建筑工程工人工资合同
- ·房屋抵押贷款
- ·企业法人营业执照查询
- ·什么时候可以出来
- ·关于强制执行若干问题的解...
- ·如何指定监护人
- ·贷款利率的通知
相关搜索