10月27日取得建设工程竣工验收备案证书，于同年10月30日取得上海市新建住宅交付使用许可证。绿庭公司于2008年12月12日缴纳了物业维修基金并于2009 房屋交接手续时，被上诉人亦未提供、出示缴纳物业维修基金凭证等符合房屋交付条件的证明文件，故由此造成的逾期交房的违约责任应由被上诉人承担；本案系争 ...
//www.110.com/ziliao/article-492652.html -了解详情
接受交付的情况之下，才可认定买受人放弃房屋的交付条件，而视为双方变更房屋交付条件。商品房是一种特殊的商品，关乎当事人的重大切身利益，商品房的竣工验收和 方法认可了损益相抵原则。结合本案，原告任某于2017年5月4日接收涉案房屋钥匙并装修入住，亦属于上述法条规定的采取措施防止自己损失的扩大，并且装修入住 ...
//www.110.com/ziliao/article-870653.html -了解详情
使用说明书在交房后才能由物业发给业主。 主持人：开发商交付商品房需具备哪些条件？ 刘桂林：在北京，目前房屋交付条件主要有三个：第一，提供竣工验收备案表；第二 或一个楼的某一项验收合格。目前，只有竣工验收备案表是各方都一致认可的交付文件。现实中，开发商往往把合同中的可选择项早已事先选好，由不得购房者选择 ...
//www.110.com/ziliao/article-280563.html -了解详情
究竟应当承担逾期交房的违约责任还是仅仅承担交房后的保修责任，需要从房屋交付条件、质量瑕疵程度等方面综合认定。【案情简介】原告柴某。被告上海某房地产 （一）商品房主体部位质量问题商品房基础工程、主体结构出现的质量问题一般表现为：房屋倾斜、地基下沉、承重结构变形、墙体开裂等。如果商品房出现了上述质量问题， ...
//www.110.com/ziliao/article-593258.html -了解详情
交房的违约责任；第二种是有的购房人在接受房屋后，以开发商不符合房屋交付条件为由追究开发商的违约责任。 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干 “住宅应具有防火安全性能。”9.1.4条规定：“住宅建筑的耐火性能、疏散条件和消防设施的设置应满足防火安全要求。”9.1.5条规定：“住宅建筑设备 ...
//www.110.com/ziliao/article-526494.html -了解详情
时测绘有误，故重新进行测绘，并于7月10日重新出具实测面积测绘报告，系争房屋实测面积更改为161.18平方米，与预测面积没有误差，无需进行面积退款手续。审理中， 该条款还约定，在验收交接时，丰扬公司应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件等资料，如不出示和不提供规定的材料，胡某某有权拒绝接受 ...
//www.110.com/ziliao/article-492653.html -了解详情
公司是否还应承担逾期交房违约金?这些都是审理本案的焦点。 1、乙房地产公司交付使用行为是否有效? 我国《建筑法》和《商品房销售管理办法》均明确规定，商品房 使用。 2、傅某明知商品房未经竣工验收合格而接房，双方是否对房屋交付条件进行了变更? 商品房买卖合同是双方民事法律行为，在债务人实施给付时，债权人 ...
//www.110.com/ziliao/article-414087.html -了解详情
是否还应承担逾期交房违约金?这些都是审理本案的焦点。 1、乙房地产公司“交付使用”行为是否有效? 我国《建筑法》和《商品房销售管理办法》均明确规定，商品房 使用。 2、傅某明知商品房未经竣工验收合格而接房，双方是否对房屋交付条件进行了变更? 商品房买卖合同是双方民事法律行为，在债务人实施给付时，债权人 ...
//www.110.com/ziliao/article-284541.html -了解详情
违反了该规定，则其应承担相应的行政责任。所以该类关于商品房未经竣工验收合格不得交付使用的禁止性规范应为管理性的禁止性规范。在本案中，乙房地产公司将未经 交付使用。 2、傅某明知商品房未经竣工验收合格而接房，双方是否对房屋交付条件进行了变更？ 商品房买卖合同是双方民事法律行为，在债务人实施给付时，债权人 ...
//www.110.com/ziliao/article-131976.html -了解详情
其主张;刘某提交验房报告及验房收据一张，证实涉诉房屋存在诸多质量问题，不符合房屋交付条件，某房地产开发公司应当承担维修、赔偿义务，刘某为此交纳验 ，并提交检测报告、施工图设计文件审查报告予以证实。审理中，刘某提交对涉诉房屋存在的质量问题、维修费用及外墙保温材料燃烧性能是否符合公安部消防部门规定的A级 ...
//www.110.com/ziliao/article-732333.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务