民事判决书 （2010）奉民三（民）初字第X号 原告XX，住所地上海市奉贤区海湾工业区。 法定代表人XX，总经理。 委托代理人XX，山东齐桓律师 向本院提供了如下证据： a、国有土地划拨决定书、建设用地批准书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证一组，证明被告取得土地使用权以及建造房屋具有合法手续 ...

用地规划许可证》的通知、告知书、上海市人民政府关于某公路工程用地农用地转用和土地征收的请示、国土资源部关于上海市X路工程建设用地的批复、政府信息公开申请收 说明及房屋平面图，表示经向安置房开发商上海浦西房地产开发有限公司了解，安置房建设施工各项手续已齐全，并于2010年8月6目全面开工，预计于2011 ...

项目施工许可证》，证明某大酒店的建设施工于1998年12月8日取得施工许可证；五、《上海市建设工程质量监督申报表》，证明某大酒店计五层，备查资料项下的规划 本案原告迁出本市X路某号房屋，并支付相应房屋使用费。诉讼过程中本案原告曾申请对系争房屋的房屋造价、装修及设备进行评估，本院委托上海富申国有资产评估 ...

高某、高某诉称：某公路建设指挥部（下称指挥部）经原某人民政府批准设立的独立机构，其主要职能是为负责公路的建设规划施工，而A16公路工程 用地规划许可证》的通知、告知书、上海市人民政府关于A16公路工程用地农用地转用和土地征收的请示、国土资源部关于上海市A16公路工程建设用地的批复、政府信息公开申请收件 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...