期限内完工，不影响被告按期交房。现有关政府部门不同意在黄某路X路施某，是原、被告在订立合同时双方所不能预见的事，尽管被告作为开发商在最初总体规划时就 且该约定不违反法律规定。根据该约定，被告可延期90天交房，现被告逾期交房135天，故应承担45天的逾期交房违约金。鉴于审理中被告表示在承担45天的逾期交 ...
//www.110.com/panli/panli_14510087.html-了解详情
内完工，不影响被告按期交房。现有关政府部门不同意在黄某路X路施工，是原、被告在订立合同时双方所不能预见的事，尽管被告作为开发商在最初总体规划时就应当 不违反法律规定。根据该约定，被告可延期90天交房，现被告延期交房135天，扣除90天，故被告应承担45天的逾期交房违约金。由于被告已向原告先期承担了60 ...
//www.110.com/panli/panli_14279730.html-了解详情
内完工，不影响被告按期交房。现有关政府部门不同意在黄某路X路施工，是原、被告在订立合同时双方所不能预见的事，尽管被告作为开发商在最初总体规划时就应当 不违反法律规定。根据该约定，被告可延期90天交房，现被告延期交房135天，扣除90天，故被告应承担45天的逾期交房违约金。由于被告已向原告先期承担了60 ...
//www.110.com/panli/panli_14242902.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.12元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187598.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.71元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187597.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.83元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187595.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.47元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187593.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.87元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187591.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.98元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187590.html-了解详情
，开发商便决定暂停处理。待诉讼结束后，根据法院判决结果，开发商再进行依法处理。二、延迟交房产生的原因，由于湘邮紫金华庭原规划批准的设计供水 撤销常德市武陵区人民法院（2008）武民初字第X号民事判决并改判湘邮公司支付逾期交房违约金x.09元的上诉理由不能成立，本院依法不予支持。 综上所述，原判认定事实 ...
//www.110.com/panli/panli_187587.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务