公司的部分。《审计报告》中明确了利达公司的审定总造价为x.31元，审计员王利军、第五医院的工程师付全根均证明五建公司干了合同内的消防工程的给排水 第五医院合同第三条13项约定“由于发包人原因及不可抗拒因素影响总工期，经监理工程师确认后，总工期可顺延。”本案中，由于上述各种原因，造成工期延误53天，由第 ...

价款：95万元（不含室外工程、室外路面、地坪按35元/平方米计算），综合造价236元/平方米。通用条款第32.1条规定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程 涉案工程造价为x元（合同包干价x元+增加工程量造价x元）。至于红胜欣公司提出经万昆监理公司监理工程师李文佩签证的室外排水明沟、基础超深砂石垫层 ...

的委托监理公司合同也约定，监理工程师的权利包括工程设计变更的审核权，并无禁止约定。而且，双方签订的补充协议和建设工程造价咨询合同均约定现场签证、设计 元，应当计算差价，一审法院予以采纳。按照双方签订的补充协议和《建设工程造价咨询合同》的规定，该工程包工包料,双方参照2002年第三季度市场指导价进行材料 ...

年），因此被上诉人作为责任方，应承担本工程缩短合理使用年限的经济赔偿责任。即工程造价应折算为120.53万元，被上诉人承担59.55万元的损失。一审认为本案工程的使用 ，虽然工程确实进行了变更，但是汉邦公司未向该校委派的现场工程师王浩提出变更工程造价报告，因此，应视为变更不涉及合同价款变更，因此，不应 ...

。该工程是2003年4月5日招标，主材价格参照2002年第4期《安阳市建设造价信息》即2002年12月份以前主材价格。本合同约定的开工日期为2003年7月 该合同专用条款第35.2条规定，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，按招标文件每延误一天罚款1000元，因发包人 ...

19.6cm、19.8cm、20cm、20.2cm。 另查，在建设银行辽宁省分行鞍山市工程造价司法鉴定所对鞍山市中级人民法院审理的“(2006)鞍民一初字第X号胡某 施工招标文件》中“十一、变动、增加和取消”之51.1规定：“业主或监理工程师如认为有必要时，可根据2.1款的规定对本合同工程或任何部分的 ...

，使涉及的工程细目原有某单价或总额价因此而不合理或不适用时，由监理工程师和承包人议定一个合适的单价或总额价并报业主批准。当不能达成协议时， 2元差异)。2005年10月20日0lX号变更申请报告6％白灰土和砂砾工程造价为（略）.3元(7477.8×22.856+x.6×38)。2005年l0月2l月X ...

三部分专用条款主要约定：…7、项目经理：杨建军；…25、工程量确认：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日；26、工程款（进度款）支付： 2004年6月份，省六建公司土建人员虽然撤离了工地，但水电安装队仍在工地，造价145万元的水电工程（见水电协议）正在紧张的施工中，根据河南省定额145万元 ...

承包方”。“工程未经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付”之规定，被告拖欠原告工程款108.423万元，按约应支付 ，屋面板破坏部分应修复，弯曲檩条及墙粱返修处理”。证据20-21监理工程师通知单某出“外墙板等围护材料进场验收时发现未提供相应合格证明文件”。根据 ...

作出的决定即为最终决定，并对雇主和承包人均具有约束力”的内容监理工程师所作的造价审核对引水公司有约束力的主张不能成立。由于讼争合同并未明确约定 的评审结论能否作为结算依据 上诉人引水公司认为，福州市财政投资评审中心对讼争工程造价出具的审核结论，系行政机关对建设单位基本建设资金的监督管理，属于行政机关 ...