兴公司逾期应承担相应的违约金，我方认为上述欠款应抵扣违约金，故我方亦不存在逾期付款的利息问题。请求法院驳回原告集荣兴公司的诉讼请求。 原告集荣兴公司为 的日期应从2007年10月14日起算。因此对原告集荣兴公司要求支付延期付款利息的诉讼请求中的合理部分本院予以支持。 综上所述，本院依照《中华人民共和国 ...

拖欠世纪华荣公司的工程款，世纪华荣公司未计算减项，东方巴黎公司也未出现延期付款的情形，双方并未对减项的金额进行确认。世纪华荣公司存在未按图施工 合同依据，本院不予支持。 因此，截止到2008年2月22日，东方巴黎公司工程款迟延付款的天数共计70天，根据合同约定，发包方未按合同约定支付工程款，每延误1天 ...

公司将诉讼请求变更为626.x万元。请求法院判令辉昌公司给付下欠工程款及延期付款利息，由平桥区政府在欠付辉昌公司工程款数额内承担本息清偿责任， 付工程款的问题。众岩公司应得工程价款641.7203万元，扣除辉昌公司认可已付款数216.679万元，辉昌公司尚欠众岩公司工程价款425.0413万元。因此， ...

的法律效力的错误认识应当改变。虽然合同中未约定延期付款的违约责任的处理办法，但最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复的意见作了明确 国内特快专递邮件详情单即认定诉讼时效的中断显然不当。关于中实公司要求的逾期付款违约金无事实依据和合同的约定，应予驳回。故请求二审法院依法撤销原审判决 ...

付。景泰装饰公司诉至法院请求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款x元和延期付款违约金x元，并承担本案诉讼费用。 梦潮海岸公司一审辩称：景泰装饰公司起诉 蓬天花吊顶，并负责安装；造价“按实际施工面积结算”，单价为180元/平方米；工程付款结算方式：甲方在双方签订本合同后，向乙方预付材料款计人民币x元（ ...

35条的约定，被告应于工某竣工某收后一月内付清余款，延期付款，须赔偿每日万分之五的逾期付款违某某，即x.31元。 综上对于被告的恶意拖欠行为， 开某某，表示不再对工某某提出鉴定申请。 双方当事人对签订合同真实性没有异议，双方认可已付款x元，并确认对屋面防水工某，扣除保某某5万元。 根据双方当事人的诉辩 ...

（进度款）支付：发包人不按合同约定支付工程款（进度款）双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。竣工结算 阶段，新乡学院2004年5月12日，给该公司开了一张空头支票，至今末收到付款。现在，由于新乡学院承诺资金未能及时兑现，所以材料供应商停止供应建筑材料，不与 ...

但中煤公司未能按照双方约定及时支付货款，根据双方关于违约责任的约定，中煤公司每延付1日付款，按每吨提高2元进行结算，作为中煤公司向嘉盛万华公司支付违约金。截止 4日内验收完毕。因钢材价格变动频繁，嘉盛万华公司供货价格每批一定。如采取延期付款，货到工地之日为结算起始日。中煤公司应按双方约定的期限向嘉盛万 ...

约定履行了义务，并将约定的物品交给被告进行了验收。被告未按合同的约定履行付款义务，构成违约。根据合同中“合同价款及支付”第4款的约定，其是对被告 、由被告昆明赛诺制药有限公司在本判决生效后十日内向原告北京白金世纪广告有限公司支付延期付款违约金x元（x×20%=x元）。 原审判决宣判后，赛诺公司不服，向 ...