设备款，并按约进行了设备安装，完成了施工；2、由于某某公司地处松江出口加工区，区内单位购货可以享受国家规定的退税待遇。在双方订立的《安装工程合同》 该设备进行了送电。但某某公司提供的其委托华亭公司采购设备的所有凭证材料载明的时间均在2002年7月16日以后，其主张与客观事实不符，难以自圆其说。某某设备 ...

工程部的章，而没有上诉人盖章，进口材料是分批分期进货，不能以最后一批进货的时间作为延期进货的依据，且被上诉人延期竣工二年多，涂料问题并不影响这么长的时间以及单方 项目要否施工由甲方决定但费用不作调整。设计无明确说明，但规范有规定的仍应按规定施工，预算中费用已有记载的按原记载，费用如无记录也不增补。协议 ...

）。3、作为本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主保证按合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。承包人保证在各方面按合同文件的规定 的损失。 2009年8月20日，京珠项目部计划处向各业主代表处、监理代表处、施工单位下达《关于明确创某工程奖励细目计量格式的通知》，为进一步落实项目部对本 ...

某某向本院申请撤回该项诉讼请求。 关于工程单价。宋某某庭审中陈某按国家定额计算，并提交了建筑工程施工合同—份。钱某某陈某，合同约定每平方按153元计算，并于 虽提交的施工合同中载明，但与宋某某提交的施工合同不一致，并且未在本院及法律规定的时间提交，该证据已超举证期限。故对该工程价款应以鉴定结论为依据。 ...

的租金损失，法院参照鉴定报告，并考虑租金标准、可出租房屋的面积、可出租时间等综合因素，酌定为151.8858万元。 对于争议焦点五，原审法院认为，根据中标 合同的原因之一。3、无锡某建筑设计咨询公司未向建设行政主管部门领取施工许可证，未按规定办理工程质量监督手续，也未办理报建手续，应由无锡某建筑设计 ...

，竣工日期2006年8月30日，合同工期总日历天数380天；工程质量标准达到国家规定的合格标准，并创优质“星海杯”；合同价款暂定18，123，000元： 公司支付剩余的巨额工程款。 由于竣工结算时间持续过长，大重公司长期拒付工程款，导致海川公司因缺少资金而经营困难，该工程施工项目部因此而倒闭，上门讨债 ...

。3、原告鑫店公司要求的黄某家园工程款，原告鑫店公司就没有对水电工程进行施工，因此不存在工程款及工程保修金问题，电表和水表是供电局和自来水公司安装的，这两 部分保修金不能返还。证4承包合同，按照该合同的第四条第二款，“保修期按国家规定执行”，土建工程的保修期不到五十年，该部分保修金不应支付。 被告昊源 ...

车打隧洞的石渣子铺了一下，该段不应作为石柱工业公司完成的工作量付款；石柱工业公司未按合同约定的时间动工和竣工，石柱工业公司不应支付6万元及违约金1.05万元。 一审法院认为,法律规定，承担公路建设项目的施工单位必须持有国家规定的资质证书。石柱工业公司的资质和营业范围 ...

由原告包工包料，工程数量为实际发生并经监理、业主签字的工程，协议生效时间为自2007年5月起至2007年10月31日止。双方还约定，工程款 ，明确双方的权利义务。承担公路建设项目的可行性研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位，必须持有国家规定的资质证书。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工 ...