一、关于原审判决金銮公司向黄某乙支付工程某的数额是否正确，明鉴会计师事务所作出的司法鉴定能否作为定案依据的问题。 1、由于各当事人对明鉴会计师事务所关于 老城区人民法院提起民事诉讼，要求其撤出施工现场，至此，黄某乙应当知道双方签订的施工合同已存在履行不能的可能。在此情况下，黄某乙应当采取积极有效的措施 ...

至今没有竣工验收，与业主签订的合同无法履行，给艺欣公司造成了巨大的经济损失，花某某和清算组应承担赔偿责任。三、关于举证责任分配的问题。艺欣公司在诉讼中 向艺欣公司释明，限期提出工程质量司法鉴定申请，但艺欣公司逾期未能提出。 在本案的二审期间，虽然艺欣公司提出了对涉案工程存在质量问题及产生原因、修复费用 ...

对2006年10月17日闽南公司被润峰公司清退出场前1#楼主体已完成工程造价进行司法鉴定。泰业咨询公司于2008年8月30日出具了洛泰司鉴字【2008 该项上诉请求不能成立，本院不予支持，原审判决采纳鉴定意见正确，本院予以维持。 5、关于安装工程未完工程造价是否应存在遗漏的问题。润峰公司虽对安装工程未 ...

与贾某某的协议足以证明不是泌阳县棉花加工厂与葛家庄村民存在的纠纷。5、判令贾某某支付吊点移位费不符合客观请求，其应返工。 泌阳县棉花加工厂不服一审判决，向 该工程是否按二类或四类取费的问题，豫（2004）X号、豫（2005）X号司法鉴定已作出结论，即使合同无效，因工程质量合格，工程价款应以实结算，原审 ...

彭婆建筑安装公司反映河南科技咨询司法鉴定中心豫科咨鉴字[2006]X号鉴定报告存在的问题的答复”有关问题的函》，内容为：河南省司法鉴定人协会纪律工作委员会2007年10 公司上诉称：一、彭婆公司承建的黄某家园5、X号楼工程合同工期是376天，实际工期为420天，延期竣工的实际天数是44天。且延期竣工是 ...

房地产公司要求解除合同，退回已付购房款，并赔偿由于违约造成的各种损失。在诉讼中，洛阳铁路分局申请对X栋楼的房屋质量进行鉴定，最高人民法院司法鉴定中心委托 ，影响房屋整体性，削弱了墙体承载及结构抗震能力。该楼的墙体裂缝及其他外观状况存在的问题均对房屋的适用性及耐久性构成影响。该工程在基础加固前地基基础的 ...

当原告通过司法鉴定得知存在质量问题后，即提出了维修的申请，原告的这一行为符合双方签订的《建设工程施工合同》中关于工程质量的约定，并未 给付数额折抵后，被告(反诉原告)朝阳华美服装厂给付原告(反诉被告)朝阳市闳厦建筑工程有限公司工程款3,405,179.11元，被告(反诉原告)以该数额为基数，按中国人民 ...

通知其与协和医院对防火卷帘门存在的质量问题将共同委托北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心（以下简称工程质量鉴定中心）进行鉴定。另外，安富业公司用 令，要求我院对防火卷帘门进行重点整改。协和医院奥运消防改造工程是我院与澳际公司签订的工程合同，交由澳际公司承包。这9樘防火卷帘门分别位于我院住院楼 ...

报字（2008）第X号司法鉴定报告依法予以采信，其鉴定结论能够作为本案认定案件事实的依据。 其次，关于抢险加固工程的工程造价问题。对此，由于双方当事人 开挖发包给其他施工队进行施工，为抢工期其放任土方开挖施工队在土方开挖过程中所存在的不当行为，即开挖长度、深度超出设计要求，并导致基坑周边土体变形、沉降 ...

年5月17日原告《关于解决工程结算审核报告存在问题的请示》。欲证明原告按照合同约定履行了义务，对合同履行过程中存在的问题，原告均予以告知并提出了 、合法性、关联性予以确认。 2008年2月29日，本院组织原、被告及东升司法鉴定所的鉴定人员到大余县文化中心工地现场，对部分天棚抹灰和部分楼面未找平的工程量 ...