、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工，因此 ）、2×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。 2008年3月18日，被告向原告发出《告业主书》，称由于政府建造磁悬浮影响到工程施工， ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

需要在承租场地的范围内修建建筑物，上海彭浦化工厂应及时配合向政府有关部门申请办理有关施工的许可证等相关审批手续。该合同还就一方解除合同对另一方的经济补偿 了大宁－灵石绿带开发建设指挥部、上海大宁绿地开发建设有限公司于2003年3月25日发给其的一份通知，内容主要是：根据上海市规划局沪规(96)X号文和 ...

交接书》之日起60日内，由双方依法向×区房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。合同签订后，原告向被告 ）、2.×规建[2008]X号关于拆分建设工程规划许可证的通知、3.×规[2007]X号《停工通知》、4.《上海市新建住宅交付使用许可证》、5.涉案房屋的大产证、 ...

某某压力开关厂出具行政处罚告知书和责令停止施工通知书，认为上述厂房改建工程未办理建设工程规划许可证，责令其立即停止施工，并无条件限期自行拆除上述违法建筑。 。 再查明，经本院向上海市嘉定区规土局调查，被告并未为原告办理过建设工程规划许可证等报建手续。同时，该局向本院明确原告所申请的上海某某电器开关厂、 ...

中，未按农村个人住房建设工程规划许可证及附图的要求施工，擅自将房屋向北移位2.58米,向西移位0.58米。蔡某的行为违反《上海市X村个人住房建设管理 处罚决定，要求蔡某限期补办农村个人住房建设工程许可证的四址变更手续，并处罚款人民币2750元。故你要求拆除蔡某的房屋申请不予支持。被告于2009年10月 ...

无异议，并表示讼争的房屋因预售许可证的取得而使合同具备了有效性。 诉讼中，本院依职权向上海市金山区规划和土地管理局调取了上海市建设工程竣工规划验收合格证和上海市 合理范畴内，而只有当双方当事人约定的违约金过高时，法院才能依据当事人的申请按损失作为衡量标准进行调整，故本院无法采信被告的辩解事由。对于被告 ...

经营出租管理；而原告作为申请人就相应临时商业用房申请编订上海市X路X号等临时门牌获准。前述房屋相应的临时建设工程规划许可证经确认使用期延长至2004年12月12日。 市X路及临房无条件的拆除，腾让土地，用于重大工程建设，请贵单位积极配合，确保中环线建设施工。 2005年12月，被告搬离本市X路X、X号 ...

出让合同。 （三）被告振城公司成立过程 被告中星集团于1992年向上海市房产管理局及上海市建设委员会申请组建被告振城公司，获批准。被告振城公司于当年成立，系 市居住区综合开发中心的延续，承继了上海市居住区综合开发中心的权利义务。合作项目在考察时房屋已经是某建工程，要拿到施工许可证的前提是某须完成七通一 ...