上述土地经北京市国土资源局批准，授权北京大地城建房地产开发有限公司进行开发，原告按照合同约定多次与被告进行协商，但无法达成赔偿协议。被告拒绝腾退上述土地， 。现在原告要求解除合同，被告不同意。被告并不否认合同约定的国家占用……的约定，但是，事实上此地块并非国家占用而是被开发商占用，从原告与北京大地城建 ...

在商业价格未确定期间，任某销售人员不予承诺排号客户商业价格，其他问题等待开发商另行通知。”自2006年11月至2007年3月，就华睦大厦项目收取的预约 睦大厦的商铺总数是完全成立的。天诚公司不存在违约行为，华睦公司单方解除合同，应当支付50万元违约金。天诚公司同意一审判决。 本院经审理查明：2006年 ...

经验收合格的商品房交付原告使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且被告在发生之日起 变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 ...

商品房买卖合同目的的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿 、夏某、姜某提供的鹤建分公司华府天下项目部制作的“华府天下置业推荐表”上显示开发商为鼎盛公司，其称购房是基于鼎盛公司和鹤建分公司的《联合开发合同书》和该 ...

盖章确认，此后金润公司策划宣传的楼盘出售广告、龙腾花苑商品房认购须知均明示了该楼盘的开发商是新城公司，且金润公司代为办理与购房户签订的商品房买卖合同中， 100万元。但由于根据《合同法》第四百一十条规定，新城公司可以随时解除委托合同。因解除合同给金润公司造成损失的，应当赔偿损失。在本案造成金润公司损失 ...

办理，约定不明确，双方对此也没有协商解决，参照通常做法，都是由开发商统一办理，购房者按照开发商的要求提供相关材料即可。而原审被告联建公司于2002年7月8日才 陈某要求支付逾期交房的违约金的理由部分有理，应予支持。原审被告联建公司提出解除合同的反诉请求，缺乏事实及法律依据，且已超过一年的除斥期间，本院 ...

房屋位于上街区X路X路交汇处的盛世新城X栋X单元X层X号，该房屋的开发商是申颐地产，也就是河南申颐置业有限公司。 7、商品住宅使用说明书一份，以证明 某某仅以河南申颐置业有限公司系已存在的独立法人为由，向被告亚星置业主张撤销或解除合同，缺少充分的事实和法律依据。故原告的诉请，本院不予支持。据此，依照《 ...

王某、李伟东的证言，因房产过户首先需要持有房产证，苏某某曾经同王某一起到开发商处询问房产证的办理情况，王某、李伟东也都因卖房一事分别与苏某某 证件到房屋管理部门立契并办理房产过户手续或到相关部门办理相关手续），视为其单方解除合同，应双倍返还乙方交付的定金”之约定，由于双方不仅未在该期限之内办理房屋过户 ...

一直在想方设法偿还楚源公司的款项及经济损失，包括与南杨公司进行过诉讼，希望解除合同，继续与楚源公司合作；筹款500万元退还楚源公司；与楚源公司协商 50%股本金，楚源公司向双马公司注入现金3640万元，拥有50%的股本金；在原开发商安华公司的基础上重组公司，协议三方各派代表进行股东注册，并约定了各自所 ...

所发生的各项费用均由美达公司负责；关于小肥羊餐厅业主提出拆除赔偿的要求，开发商应认真考虑，适用给予补偿。如果在9月1日前不能恢复楼梯间而影响租赁户 重建未能如期交房的违约赔偿问题，但被上诉人避而不谈，反而以上诉人不交租金为由要求解除合同而提起诉讼，在没有生效判决确认的基础上双方均有当然的对抗权。原审判 ...