必须保证质量，听甲方意见，在保质期内因乙方焊接和其它工艺出现大棚质量问题，由乙方负全责。保质期三年。质量标准以承受08年元月冰灾不倒。保质金为 承包，并要求高某某提供资质证明。高某某向彭某某提供了伪造的“岳阳鼎美建筑工程公司、法定代表人为高某某、注册资本为2080万元”的企业法人营业执照副本及资质等级 ...

修缮发票》及1999年10月11日建行《送款单》、NO.3601-x、x《建筑安装修缮发票》及1999年12月15日建行《送款单》、NO.3601-x、x 公司林穗榕签收的'x复检'报告，已解决了上述问题，故与本案的诉求无关联关系。证据15，对真实性无异议。但因工程竣工后已交被告使用，之后进行的'整改 ...

月10日，徐某发达房地产开发有限责任公司即发包方向江中徐某分公司发出《解除建筑工程施工合同函（通知）》，该函（通知）载明,因江中徐某分公司承包 租赁费等费用如何计算作为遗留问题处理，由双方本着实事求是、协商某致的原则进行协商，审计单位还要继续负责遗留问题的处理，有文件规定的按规定办理，确实无法解决的可 ...

杜××本人具有重大利害冲突关系，不能作为定案依据；2、本案涉案工程的负责主管是李××，因该工程出现的相关事宜及责任均应由李××承担负责，与骆某某无关； 定的。 7、证人陶×证言证实，被告人骆某某付华××印刷书籍款时说书印的质量有问题，要求华××按适当的比例返还人事局一些书款，后华××在三次领取书款时均 ...

元应否由恒辉公司计付工程款;(五)本案违约责任的认定和承担问题。分别认定如下： (一)已完成工程造价如何确认，恒辉公司是否多付工程款。 恒辉公司认为，一审 停工。恒辉江建公司也无任何租赁费损失的约定。钢管扣件等材料设备作为建筑成本，其费用理应施工单位承担。 江建公司认为，2004年11月监理例会纪要、 ...

，本院对双方当事人无争议的事实确认如下： 一、被告系本市X路X号三丰大厦的发展商，案外人上海市第一建筑工程公司(下称市建一公司)系三丰大厦工程的总 建筑师的签收单统计供货数量，并以此向被告主张货款，并无不当。被告以工程中存在的质量问题为由提出抗辩，不能成立。 被告认为，原告既是整个三丰大厦工程的石材 ...

变形的成因2、是否需要返修或重建，若需，费用如何经榆林市中级人民法院司法技术室委托，陕西XX司法鉴定所作出建筑工程鉴定报告。原因分析：从现场查勘房屋出现 本案争议的是张某某所持该工程不符合质量要求，存在返工事实，被上诉人无权追索下剩工程款的理由能否成立。关于房屋出现的质量问题，经陕西XX司法鉴定所鉴定 ...

个月；拱圈安装于2002年12月中旬至3月底，工期为3.5个月；拱上建筑于2003年4月至7月，工期4个月，桥面系于2003年8月至10 …就“整改通知”上的有关问题回复如下：1、…要求总公司加派工程技术管理人员。2、…钢筋已安排归顺整理。3、加强管理，积极配合监理工作，…加强质量、安全意识，确保施工 ...

福建省高级人民法院（2003）闽民终字第X号民事判决书；3．南安县第四建筑工程公司与雷某乙签订的《承包责任制合同书》；4．福建省南安县第五 ，其民事诉讼地位如何确定的复函》及《最高人民法院经济审判庭关于人民法院不宜以一方当事人公司营业执照被吊销，已丧失民事诉讼主体资格为由，裁定驳回起诉问题的复函》意见 ...

发生之日起15日内告知买受人的；2、施某中遇到异常困难及重大问题不能及时解决的；3、其他非出卖人能控制的因素（如政府行为）等造成工期延误 不成立，不予采信。城建公司主张根据政府部门的要求，提高楼房抗震烈度的设防标准，该建筑工程项目依法重新设计变更直至2008年10月29日才得开工，交房应相应顺延274 ...