的工程款条件已具备，理由正当，应予支持。关于工程造价的认定问题，原告所完成的工程量全部经被告指派工程师秦××签字认可，被告提供证人秦××到庭作证，秦××称“ 月9日依据申诉人单方提交的测量签证单及建筑工程施工合同核定的土方工程造价为625804.50元，且并无石方工程存在，与原审认定的土方和石方工程量 ...

的各分项部门支付费用3523万元，共计人民币20,043万元，付款总额达合同约定总造价的80.17%，故不存在拖欠工程款的情况。按照补充协议二竣工时间双方重新确 按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。按专用条款第35.2条的规定，迟延工期，按合同造价的万分之二/天计 ...

26款约定工程款（进度款）支付的方式和时间：……当工程款拨付至所完成工程总造价的85%时停止拨款，待工程竣工使用后三十天内结算完毕，结算完毕留3 工程日期……”，同时原被告合同中约定由于发包人原因及不可抗拒因素影响总工期，经监理工程师确认后，总工期可顺延。本案中，由于上述各种原因，造成工期延误53天， ...

该项造价x.30元应增加到总造价中。根据河南省华兴建设监理公司于2005年5月10日出具的监理工程师通知单显示铸轧车间屋面彩板漆严重脱落，脱落程度80 、我公司请求增加工程价款x.31元事实证据充分，应予支持。原审依据的《监理工程师通知单》扣除工程价款x.07元与原审采信的《司法鉴定意见书》阐述的内容 ...

本合同的组成部分。”在第13.1条中规定，“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工 ：用前述的49,810,255元减去双方建设工程施工合同中约定的工程量清单内的造价38,954,160元得出增加的工程量，再将该增加的工程量下浮10%，最后用 ...

某的玻璃单价进行确认，不能证明竣工日期。 (7)2006年9月30日《监某工程师通知单》2份，内容是：监某单位通知来宝公司3、4#楼检查存在部分 损失，而实践中，有的法院判决的违约金高达5‰，因此，逾期竣工违约金应按工程总造价×3‰×58天计算。 来宝公司辩称，即使按一审判决将违约金调减为每日1‰，仍 ...

中约定；承包人在工程变更确定后１４天内，提出变更工程价款的报告，由工程师确认后调整合同价款，承包人在双方确定变更工程价款报告之日起１４天内不 应否支付逾期工程进度款违约金以及停工补偿费的问题。由于一审判决错误认定本案工程造价，必然导致错误认定被上诉人不拖欠工程款。事实是：被上诉人拖欠巨额的工程进度款， ...

#楼教学楼短缺回填土情况纪要》一份1页；5、2006年11月《监理工程师通知单》一份1页；6、2006年11月30日《工程设某变更 的标准作出相应调整，补充结论为：X号、X号教学楼工程的变更部分鉴定造价为-23495.03元、-31233.45元，应分别调整为-24282.66元、-31820.73元 ...

代理人王冠民，河南金通源律师事务所律师。 委托代理人樊某某，漯河供电公司工程师。 原告姚某某诉被告河南省电力公司漯河供电公司（以下简称供电公司），河南 ：建设单位漯河市电业局，工程名称：柳江综合楼工程，工程结构：框架结构，工程造价：x元，施工单位：漯河建设工程有限公司。决算书加盖有漯河市电业局基建科 ...

按市场价进入预算，由甲方按量采购供应，在工程进度款中由甲方扣回。造价计算执行陕西建筑工程99定额、2001年全国统一安装定额《陕西省安装价目表》及渭南市 #楼的基础，监理总工程师马战强签字正式验收合格。同年5月15日，马战强工程师签字同意26#楼浇筑四层结构混凝土。同年11月1日，26#主体经四方单位 ...