1、黔江区民爆物品（雷管、炸药、索类）使用跟踪登记薄，证明华兴采石场在责令停工期间仍在违法生产。 2、渝安办（2007）X号文件及渝公传发（2007 年10月1日至2007年10月25日，根据市、区文件规定，各区县市非煤矿山企业均停止生产。2007年10月19日，华兴采石场又向区安监局提出书面复工申请 ...

、法定代表人”的信息一样，且原告所举证明被告主体的证据“企业登记资料”即被告佛山华国光学器材有限公司的企业登记资料，可见原告起诉的对象就是被告佛山华国光学器材 自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。根据上诉人谈某某的实际病情(经诊断为职业性急性重度中毒性肝病)，其在治疗期间确实需要他人 ...

指停工，结合本案，主要是窝工造成工期拖延的损失。上诉人强调仅在停工报告上签字，没有在索赔报告上签字的理由同样不能成为免除上诉人赔偿损失的抗辩 市建筑工程管理局统一向建筑安装工程建设单位收取，按月拨付给建筑安装工程施工企业，施工企业不再向建设单位收取劳动保险费用。本案所涉建设工程施工合同签订于2000年 ...

终结。 原审判决认定：1994年4月23日，被告与顺德市投资控股总公司签订转让企业合同，约定由顺德市投资控股总公司作为出让方，被告作为受让方，由被告受让被 已超出仲裁时效和诉讼时效，因此，应当驳回其诉讼请求。 上诉人、被上诉人在二审期间没有提交新证据。 经审查，上诉人对原审认定“2002年10月11日 ...

。邱凯平、张某、李某甲城、王小超、张某根在该事故中无责任。原告是个人独资企业，投资人许某。粤Y/（略）号大货车所有人在车辆管理 被告赔偿上述的各项费用诉讼请求，理由充分，原审法院予以支持。至于原告要求汽车误工费、停工留薪期间工资的诉讼请求，没有法律依据，原审法院不予支持。根据我国目前开办的机动车辆保险 ...

》第三十三条“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付”的规定。 保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。 中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基某、律师事务所、会计师事务所等组织 ...

王某、银湾公司劳动关系解除之前，故予以支持；2、住院期间护理费，生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责，王某两次住院 ，请求二审法院驳回上诉人的上诉，维持一审判决。 上诉人银湾公司二审提交的《企业法人营业执照》证明其已更名为：广西银湾物业服务有限公司。 本案双方当事人的争议焦点是 ...

审判委员会讨论认为，双鑫公司作为业主，将矿山采掘工程发包给具有矿山采掘施工资质的企业鑫茂公司，鑫茂公司将1263坑口工程承包给不具备施工资质的张某的红旗 条例》第某十三条“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。……工伤职工 ...

因此林某应按照中华人民共和国劳动部1996年8月12日颁布的劳部发[１９９６]２６６号《企业职工工伤保险试行办法》的规定享受工伤待遇。按照该办法第三十三条的规定，林 规定，上诉人对于该期间的权利是否被侵害应当是明知的，其未在法定期限内提出仲某申请，已超过了仲某时效，原审法院对其所主张的停工留薪期的工资 ...

故原告不应支付该款项。关于被告辩称应适用《中共河南省委、河南省人民政府关于做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的若干意见》相关规定的意见，因被告不属于 三十一条之规定“生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。”原、被告双方对被告住院期间经过护理均无争议，原告未提供证据证明 ...