施工中资金严重不足，致使工期严重滞后；三是单方面对已设计工程强行变更，如层高、基础、二层装饰、增加楼层、跃层面积增大，每层户型面积增大， 双方具有法律约束力。 关于结算依据及结算方法。九建公司认为双方签订的合同无效，故工程款应以国家定额标准即鉴定报告书中工程总价款×已完成工程量百分比+增补工程价款计算 ...

年7月19日。由于此时空调系统并未完成安装，尚未进入装饰阶段，故根据双方合同第五条第2项规定的“风口待装饰完工后10日内完成”的约定，以及协众机电公司在 机电公司施工的中央空调风系统、水系统、室内风机盘管，因设计极不合理，使用材料不能满足实际需要，部分配件不符合国家强制性规范要求，存在极大的安全隐患， ...

替代措施保证买受人正常使用该房屋。补充协议第十一条约定，发生主合同第十条之约定的规划、设计变更的情形，买受人不退房的，视同接受变更，双方同意按变更 的事实，朱某向本院提交了公共走廊照片，但海湾公司认为该大厦公共走廊装修的风格符合国家规定和安全使用功能，且与整个楼体的装修风格一致，不需要吊顶。为证明新中 ...

替代措施保证买受人正常使用该房屋。补充协议第十一条约定，发生主合同第十条之约定的规划、设计变更的情形，买受人不退房的，视同接受变更，双方同意按变更 的事实，朱某向本院提交了公共走廊照片，但海湾公司认为该大厦公共走廊装修的风格符合国家规定和安全使用功能，且与整个楼体的装修风格一致，不需要吊顶。为证明新中 ...

用料等内容。合同签订后，被告(反诉原告)于2006年7月29日支付x元，精美装饰设计室也依约进场施工，主要为被告(反诉原告)的办公室内再用木板(嵌 提交的图片可知，工程倒塌责任不在于上诉人，乔戈公司是深圳市突维装潢设计有限公司的一个设计室。被上诉人皇家马车公司质证认为，按照证据规则，该证据超过举证期限 ...

、基础施工期间遇到降雨天气、等待办理施工许可证、主体施工期间图纸变更、模板拆除、装饰工程业主待定材料等等原因，要求工程顺延工期98天。2002年4月12日，二 其余的均称“对上述工作内容表示确认，对工时需经最后合同确定”。东地公司在庭审中提出如属于设计变更的应当扣除这些延期天数。此外，二二公司提供3份 ...

公司就比科新商厦工程及其装饰工程订立和履行合同。4月3日，白兰房地产公司致函冶建公司，请其就比科新商厦室内回填工程质量问题立即停止施工 甘肃省建设委员会颁发的《房地产中介机构资质证书》，资质等级为“房地产评估甲级”。根据国家质量技术监督局、建设部联合发布的《房地产估价规范》的规定，房地产估价包括对争议 ...

（包括安装工程）的50%的款，剩余款项应在15日内付至85%，进入装饰工程按月形象进度支付工程量85%的工程款，在工程交工后十日内决算完毕，决算 验收规范》（x—2002）国家标准要求。2、东2营业房室内净高度与设计净高度误差—14mm，不符合国家规范标准。对房屋安全使用影响不大。”在原一审审理期间 ...

主体工程所有工作内容，另包括地下室地下防水砂浆找平层、室内零星砌体、屋面工程、楼地面、内外装饰、装修等工程(不包含水电安装工程、油漆工程、内墙888工程 )乙方不得将所承担的工程转包，否则，甲方有权终止合同，另换施工队伍：(4)乙方应认真按照标准规范、设计和甲方的技术交底组织施工，建立质量控制制度，对 ...

某均被列为联系人；3、资料中部分内容一致或近似，如关于“邮政支局所室内标准化设计理念”一栏内容均一致；关于“标准化店招”一栏内容中文字与图片多处相同 《新华字典》关于“简历”的释义复印件、其参与相关工作的照片及北京百富纬业装饰工程有限公司（以下简称百富公司）的委托书及法定代表人额某某的身份证，内容为百 ...