新增工程量单价必须经业主、审计部门批准认可后方为有效。 由于申坛公司一直不能完成计划进度，西侧匝道部分工程调整由其他单位完成，随后申坛公司另施工了 。市政二公司已支付工程款7,006,300元，超出系争工程造价，故申坛公司要求市政二公司支付工程款及支付逾期付款违约金的主张不能成立。 关于反诉部分，市政 ...

定额》（1995版）定额解释和洛阳市工程造价管理处对外墙刮白水泥的定额解释单价不同，由此形成的工程造价差额为x.71元，按照原告招标文件第三条 待业保险依据洛阳市人民政府洛政[2003]X号文件“从2003年起，今后建设施工企业不再直接向建设单位计取工程造价中的社会保险费，而由洛阳市建设工程社保办统一 ...

因桥面铺装按平方米还是立方米计算产生分歧，同年3月16日，被告诉至宁都法院要求路桥公司返还多支付的工程款x.19元。同年3月26日，原告诉至本院要求被告 ，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，不论本清单中的工程量如何变动，本清单单价将不予调整。设计单位江西同济工程咨询有限公司证明若按 ...

的1000万元保证金。3．金坛公司作为施工单位应自备和租赁施工设备，金坛公司索要的工程款中已包括了机械费和取费，现又要求庆龙公司承担租赁费用无事实及 和税金，不符合行业惯例，少算了金坛公司应得的工程款，应予调整。劳动保险基金和税金是施工单位就其经营所得按规定比例应予上缴的，鉴定机构根据双方约定按定额取 ...

因桥面铺装按平方米还是立方米计算产生分歧，同年3月16日，被告诉至宁都法院要求路桥公司返还多支付的工程款x.19元。同年3月26日，原告诉至本院要求被告 ，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，不论本清单中的工程量如何变动，本清单单价将不予调整。设计单位江西同济工程咨询有限公司证明若按 ...

开发公司名义(甲方)与五湖建司(乙方)签订《奉节县茶店小区三片区移民安居工程承包施工补充合同》，约定结算单价按396元/m2，乙方让工程进度款利息3万元等。该补充协议 确定建设单位或个人。西江公司未及时进行开发建设，2000年以45万元人民币又转让给李世全（李海峰），李世全以李海峰之名，要求继续挂靠到 ...

能因为撤诉就认为期间消灭；5、真正的工程结算是二十局向业主报送的决算文件，要求被告提供该文件，被告对工程决算的真实数额始终在隐瞒，是不真实的。 二被告未 5月29日原告以个人某义与二十局签订的《劳务施工承包补充协议》，证明目的：二十局已对原合同单价进行了重大调整，将应付原告200多万元调整到455万元 ...

大楼的整体安全考虑，依据国家消防法规定的强制要求在图纸中明确标明的设计，任何个人和单位均不得更改，施工单位无权抛开合同对施工图纸的全部内容约定私自改变施工 、合同附表第四项约定，铝合金推拉窗规格为70系列，数量1770平方米，单价每平方米248元，金额x元，备注栏写了“同上”。我公司认为“同上”就是指 ...

价款约定：“合同价款采用招投标确定的综合单价方式确定，双方约定合同价款的其他调整因素为变更增减、现场签证，政策性调整，工程量按结算，但结算时按招投标 要求沛县X镇开发公司和沛县粮食局赔偿其施工用具及材料损失的诉讼请求，本院不予支持。 针对中阳集团主张的停工损失，中阳集团提供了“开工报告”、“施工单位 ...

市场和确保工程质量，专门发出通知指导建设单位与施工单位合理重新协商和调整钢材的结算价格。故按公平合理原则，建筑工程公司要求建兴厂、霍某甲分担风险的 内，而且合同附件“承包人所进材料一览表”也确认了桩基础工程的材料价格包含在建筑平方单价内。更为明显的是，在被上诉人所举证的“建兴五金模具厂新厂基础施工计划 ...