签订后，原告方按合同进行了施工，被告按合同支付了一定的工程款，房屋竣工后于1999年11月26日进行了验收，验收发现工程存在若干个质量问题，验收后原告针对所 ，其提出该建筑存在质量问题并以此为由抗辨工程款的支付的理由不能成立；3、原告提出按合同的约定应由被告提供建设一栋半永久性平房的材料，但被告没有按 ...

尚欠焦作荣晟建设公司３００万工程款及利息未付的事实。 由于焦作荣晟建设公司施工的工程质量差，造成屋面防水、门窗等存在严重质量问题，我公司多次通知焦作荣晟 按第一次会议记录的时间给焦作荣晟建设公司答疑，要求焦作荣晟建设公司提供相关材料及调价依据。焦作荣晟建设公司至今未提供。 五、决算书。 证据指向：工程 ...

采信；项目部云南路桥项目部以雄新路桥在K117+200—K117+400段路基填方中存在施工质量问题责令雄新路桥返工并处罚款2000元，因已责令雄新路桥返工，且云南 1、一审法院判决采信被上诉人雄新路桥提供的有关证据不能当；2、一审判决对双方签订的〈路基工程协议〉采用前后矛盾；3、一审判决确定合同清单 ...

约定的工程数量；更改有关工程的性质、质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增加工程需要的附加工作；改变有关工程的施工时间和顺序；法律、行政 鉴定机构对有关工程造价进行鉴定，并无不妥。邳州二建如因设计变更造成损失可另案处理。 二、关于邳州二中是否应赔偿工期延误损失的问题。按照合同及招标文件的 ...

缺少事实依据，要求凯乐公司支付逾期违约金的反诉请求不予支持。二、关于工程款结算问题。(一)凯乐公司主张在2005年10月31日就向林业局递交了竣工结算资料及 该鉴定结论综合考虑了增补工程的实际情况及工程的客观事实，可作为工期顺延的依据。凯乐公司在2005年12月20日对工程施工质量提出了验收申请报告， ...

建筑工程处辩称：1、认可原、被告双方签订的舞钢市残联福利楼装饰工程合同，但认为此楼铝合金存在质量问题，至今尚未解决，故工程款不能付给原告；2、对 ，无法人主体资格。被告答辩中提出的关于舞钢市残联福利楼铝合金工程质量存在问题，庭审中被告并未递交有关证据材料。关于被告方提出的舞钢市残联康教中心综合楼装饰 ...

享有的赔偿请求权。但兰生公司在本案中并未提供证据证明x公司提供的货物或外墙工程中存在何种质量问题，其诉讼请求依据的事实和理由亦并非基于货物的质量问题 x公司违约的连带责任。因此，金桥公司无需就x公司承担的按照合同约定更换部分材料及相应工程款的连带责任。 虽然金桥公司不需要对x公司系争合同义务承担连带 ...

约定的工程数量；更改有关工程的性质、质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增加工程需要的附加工作；改变有关工程的施工时间和顺序；法律、行政 鉴定机构对有关工程造价进行鉴定，并无不妥。邳州二建如因设计变更造成损失可另案处理。 二、关于邳州二中是否应赔偿工期延误损失的问题。按照合同及招标文件的 ...

并没有履行。因此，原、被告双方于1994年5月9日签订的《建筑安装工程承包合同》及施工补充合同均为有效合同，依法具有法律约束力。双方依据该合同条款所签订的《 垫资部分的条款无效，不受法律保护，合同中基于该垫资内容所作的有关工程付款及材料供应的从属约定同样无效。致于合同的其他内容，并无违反法律法规之外， ...

9月19日经福明公司与铁建总公司、石家庄分公司协商，将工地中的所有建筑材料及大、小型工具全部交付给了福明公司，并商定了作价原则，依此原则 损失应当给予赔偿。铁建总公司和具体施工单位石家庄分公司对施工中出现的质量问题应予负责，加固费用应予承担。由于有关部门为工程质量问题已下令石家庄分公司停工，继续施工已 ...