2001年5月18日。 5、郑州市建设委员会建筑业管理处的证明一份。证明建筑工程施工合同经过了备案。 6、关于某协花园三期工程造价调整说明（附造价调整 河南省经济贸易委员会转发财政部、国家经贸委关于某布《新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》的通知。2、英协公司缴纳的新墙体材料专项费用和墙体材料专项 ...

线路，断电17天，共损失x.99元（其中自卸汽车停滞费7658.69元，管理人员工资x元，搅拌机6821.76元，卷扬机3328.26元，振动器933.3元）。 具备二类工程建设资质，与有关法律规定相违背，故双方签订的三份建筑工程施工合同应属无效合同；二、关于贾某某是否具备原告的诉讼主体资格问题。原金 ...

，要求枢纽管理局支付装饰设计费没有依据。4、枢纽管理局与宏岳公司签订的工程施工合同仅对建筑安某部分约定了工程优良奖，且工程竣工后，宏岳公司取得的《优良 按5%计取正确，并未多计造价71.69万元。因施工合同第6条第1款约定：“按河南省和三门峡市工程造价管理部门颁布的现行定额及有关规定执行，如有新的规定 ...

合理期限后仍不提供，应视为放弃。工程延误不是被告的资金不到位，而是原告的管理不到位。不同意原告的诉讼请求。 经审理查明：2002年7月30日，发包人 委项目除外。二十一、本协议作为发包方与承包方签订的《建筑工程施工合同》的补充协议，与《建筑工程施工合同》具有同等法律效力，与之相冲突的条款依本协议为准。 ...

已审理终结。 三武公司于2002年5月一审时诉称：三武公司与金鹏公司签订《建筑工程施工合同》和《补充协议》各一份，三武公司如约施工，工期 管理费。该工程项目部在三武公司的指导监督下，执行国家、行业标准，搞好全面质量管理工作等内容。 2003年7月15日，因举报沈阳市公安局经济犯罪侦查支队受理三武公司 ...

人所租用厂房需要拆除，限答辩人在2006年12月25日前搬迁完毕。面对洛阳工业园管理委员会投产期限超期、租用拖厂厂房已开始拆除、原告承建的厂房、办公楼质量问题的 的质证意见是：对第一组：对证据1、对形式上没有异议，原告没有建筑施工资质，合同应为无效。我们将举证。对证据2、进帐单属实，但是“设计费”三字 ...

蔡某某不具备承包资质，仍违法允许其借用自己的建筑施工企业资质承包本案讼争工程，主观上亦存在一定过错。 其次，合同履行过程中双方均存在过错。蔡某某在施工过程中 ，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，蔡某某虽存在缔约过失和管理上的过错，但其过错程度相对于省建工集团存在的过错较小；蔡某某的过错 ...

来宝公司)因与被上诉人福清市旺福房地产开发有限公司(以下某称旺福公司)建某工程施某合同纠纷一案，不服福州市中级人民法院(2007)榕民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院 具备下某条件：（一）完成建某工程设某和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施某管理资料；（三）有工程使用的主要建某材料 ...

原告的律师代理费。 对于原告建筑公司提交的上述证据材料，被告万丰实业公司质证后认为：对证据一、1、对要证明原告与第一被告签订施工合同，没有异议；2、公司 被告是接受第一被告委托，在工程建设过程中进行代收、代付、施工管理，但不能以此认为第二被告是施工合同的主体方。对证据五、建设工程是交给发包人还是交给 ...

委托代理人肖烽，江西镜明律师事务所律师，一般代理。 赣州市第一建筑工程公司为与大余县人民政府建设工程施工合同纠纷一案，于2007年7月9日向本院提起诉讼。 监理公司都没有审核。 第六组证据：1、2005年6月6日大余县城市建设管理委员会《关于要求加快县城重点建设工程进度的通知》，2、2005年7月27 ...