须知第10.2条载明，招标人工程量清单中未列、而工程实施中必须完成的工作量，凭招标人和工程监理现场签证的数量为准，单价参照投标人单项报价进行结算。后 人民共和国合同法》第二百七十九条的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的， ...

组证据中的2、5、7-10、12、13，因未找到原件或未加盖被告及监理单位公章，原告自行撤回，不再作为增加工程量鉴定的依据；原告第三组证据的形式、 说明某、国家颁发的施工验收规范和某量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设某程。”给付工程价款是发包人应承担的主要合同 ...

3%作为质量保证金，保修期满，一次性结清。该合同于2002年12月6日在洛阳市建设招标投标办公某备案。 2002年11月25日国安公某下属第109项目部认为管理 数为地下一层，地上二十二层，建设单位、监理单位、施工某位、设计单位综合验收结论为符合设计及施工某量验收规范要求，合格，同意验收。2006年3 ...

签字时起成立并生效，原告具备相应资质缔结《建设工程施工合同》承建该项工程，合同内容不违反法律强制性效力性规范；约定计价为固定价等权利和义务。 第二 提交最终结算报告7日内将拨款通知送达经办银行。就争议解决办法，合同约定由监理单位和行政主管部门进行调解，调解不成，向施工单位所在地有管辖权的人民法院起诉。 ...

四，依据开元公司在原审诉讼中提交的“结构工程报告”及“建设工程验收监理评估报告”等证据，案涉工程已于完工后通过了监理单位和鹏盛公司的验收，且目前已 的“新建字（2001）X号”文《新乡市优质结构工程评审管理办法》中“优质结构工程”是指：1、满足国家施工验收规范和质量检验评定标准中主体分部优良标准的所有 ...

2002年7月13日军安公司和智达监理公司虽然作出了清运垃圾费用从各施工单位工程决算中扣除的通知，但双方签订的建设工程施工补充协议书第十二项第三条 中太兴公司也没有证据证明军安公司强迫其签订了补充协议书。同时，招投标法只是规范招投标行为的法律，是行政管理法律，违背招投标法的规定也只是导致承担行政责任， ...

举出的施工图纸设计费票据，在形式上不显示开具票据的具体时间，违反了票据管理规范，在内容上也不能证明被告委托设计单位设计图纸了，被告对该票据不认可 x.64元。 本院认为：原告要求被告支付拖欠的工程款及设计费，被告在承认双方存在建设工程合同关系的前提下否认拖欠原告工程款及设计费，因此，原、被告之间纠纷的 ...

总工程量的40%；施工工期为58天；被告负责监督原告施工进度和质量，安排工程监理人员现场跟班，按合同及时办理结算和支付工程款，及时邀请相关部门进行竣工 ： （七）代某债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条 当事人对工程量有争议 ...

义务的诉讼请求不属法院主管范围，根据《上海市建设工程竣工备案实施细则》的相关规定，当建设、勘察、设计、施工、监理等各方当事人就验收无法达成一致意见时，应当 双方共同作为的内容，首先是设计、勘察、施工单位进行自验，认为资料完备、操作规范，具备通过发包人验收条件的情况下，可提请发包人验收，通过与否的初验权 ...

世贸中心尽快解决，同时要求顺延工期、误工索赔。同年3月29日，世贸中心取得建设工程规划许可证。同年4月15日，北方保强列出进场后损失给世贸中心。同年 月，北方保强即撤离工地，19项辅助工程款收费文件于同年11月8日才递交监理公司和建筑师代表。根据双方合同对承包人额外索赔的规定，承包人须每月报送上个月的 ...