过程中向原告发出的工程施工联系函;7、监理工程师通知单，证明监理单位在施工过程中针对施工存在的质量问题向原告发出的通知函；8、建设监理月报，证明监理单位 案件适用法律问题的解释》第十六条的规定，“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设 ...

，上海东方投资监理有限公司（以下简称审价单位）郑永新、张建荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宝X集团有限公司原企业名称为上海宝钢工程建设总公司，于 天赐公司向承包人宝钢公司主张违约责任并不适用。故宝钢公司主张一审判决适用双重标准不成立，本院不予采纳。 宝钢公司应如何承担逾期竣工违约责任系本案争议焦点 ...

简称山西监理公司），被告南阳市宛坪高某公路有限公司（以下简称宛坪高某公路公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原被告的委托 报告。抽检费用以实际抽检基桩根数为准，检测取费标准：400元/每根。”2007年12月20日，山西监理公司宛坪高某公路B段第一总监办向宛坪高 ...

工程款7,770,210.24元；要求被告支付逾期付款利息257,737.87元（具体计算方法及标准见附件，请求贵院判令至被告实际支付之日止）；本案受理费由被告 责任。为此，反诉原告提供了补充合同一份、上海市建设项目档案验收合格证一份、安全监理联系单二份、工程联系函及回函六份等证据予以证明。 反诉被告 ...

日期为2004年4月26日，合同工期总日历天数为120天。质量标准为根据国家建设工程及验收统一标准，一次性验收合格。合同价款为x.94元。材料价格为主要材料 工程款中予以扣除。被告称计算竣工逾期天数时，竣工日期应以竣工验收记录表中监理单位填写的日期为准，不应以施工单位填写的日期为竣工日期，主张逾期竣工 ...

对工程的严重问题，不负有直接的法律责任。5、本案不应以返修费的数额计算损失标准，本案指控的损失数额是依据施工方所报的材料费用确定的，不是 通报及处罚通知。 13、01、02标段的竣工文件及监理施工资料。 14、公路建设项目施工合同书、工程建设监理合同书。 15、扶余县交通局关于蔡某线公路返修情况说明及 ...

对工程的严重问题，不负有直接的法律责任。5、本案不应以返修费的数额计算损失标准，本案指控的损失数额是依据施工方所报的材料费用确定的，不是 通报及处罚通知。 13、01、02标段的竣工文件及监理施工资料。 14、公路建设项目施工合同书、工程建设监理合同书。 15、扶余县交通局关于蔡二线公路返修情况说明及 ...

13日竣工。2001年12月30日，该工程项目监理云南竣旭建设监理有限公司签发了竣工证书，后该工程被评定为优良工程。2002年11月25日，项目监理 施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程款。”本案中，双方当事人在《 ...

年4月16日起至2007年4月30日，应按每日1000元的标准计算逾期竣工违约金。建设工程的工程量应以图纸和守金公司经理蒋某某B签名或公司盖章的签 。根据补充协议的约定，Q达公司应承担5.5万元，赔偿监理费损失x.79元。 4、守金公司应付Q达公司工程价款中是否应扣除四分之一的地坪工程款。法院采纳 ...

2）款约定“土建工程执行99年《湖南省建筑工程单位估价表》，安装工程执行2002年《湖南省统一安装工程基价表》，取费标准执行湘建价（2002）价第X 标准的综合工资或市场工资标准”。 工程施工过程中，由于台风影响湘江涨大水，经工程监理单位株洲市湘科工程建设咨询监理有限公司确认同意，工程停工10天，竣工 ...