以外的鉴定，另根据《人民法院对外委托司法鉴定管理的规定》，我们可以从社会相关专业中择优选定相应专业人员进行鉴定。所以，无论从人大《决定》或是从最高法院的《规定》 ：彭婆公司与昊源公司签订的黄某家园5、X号楼《建筑工程施工合同》及《补充合同》，是当事人真实意思表示，且不违反法律的禁止性规定，应当认定合法 ...

由恒松公司按材料总价支付江北公司材料总价10%的配合费，恒松公司有权分包部分特殊专业分项工程，涉及需江北公司配合的，由恒松公司支付江北公司分项分包工程 主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和 ...

与被上诉人张某某所签订的协议书，为劳务分包合同，其性质属于建设工程施工合同。劳务分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业即劳务作业发包人将其承包 总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认合同无效的，不予支持。因劳务承包人被上诉人张某某未取得建筑施工企业资质，其属 ...

与被上诉人张某某所签订的协议书，为劳务分包合同，其性质属于建设工程施工合同。劳务分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业即劳务作业发包人将其承包 总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认合同无效的，不予支持。因劳务承包人被上诉人张某某未取得建筑施工企业资质，其属 ...

异议部分，双方补充合同中关于分包项目的约定系列举形式，并未否认可能存在其它分包项目及其收费。考虑到上述费用实际已发生，按照工程及交易惯例已经构成建筑工程价值之组成， 扣罚原告承包总价土建直接费1。5％。消防工程中的报警、喷淋、消火栓及防排烟等系统由被告推荐专业施工单位，纳入总包管理；内外墙涂料、花岗岩 ...

该协议在性质上仅仅是普通的委托设计协议，而不是第二设计院所认为的建设工程分包合同，其根本不属于建设部有关设计资质行政规章的调整范围。因此，虽然韩某不具备 有关部门审批通过为标准。张某以及所代表的第二设计院、设计总院均是从事建筑工程设计的专业人员和单位，而韩某是一名“不具备设计资质”的自由职业者，从拥有 ...

9月18日，赵辉以“泰州华厦集团公司（泰州市第二建筑安装工程公司）”名义与中冶公司项目经理部签订《专业工程分包协议》，同日中冶公司项目经理部又与赵辉签订《 印迹进行比对鉴定，同时对中冶公司提供的分包合同、委某、资料文件中“泰州华厦集团公司（泰州市第二建筑安装工程公司）”的印章印迹与泰州华厦集团实际使某 ...

建造价公司认定的永阳置业公司单独发包给其他承包人的专业工程为供暖、楼宇对讲工程、防水、门、窗、外墙涂料工程不属于天宇建设公司的承包范围，永阳置业公司不 工期143天为由，依据《建筑工程施工合同》约定要求天宇建设公司支付违约金x元。但313天的总历时天数内包含有永阳置业公司分包工程施工占用的51天和自然 ...

建造价公司认定的永阳置业公司单独发包给其他承包人的专业工程为供暖、楼宇对讲工程、防水、门、窗、外墙涂料工程不属于天宇建设公司的承包范围，永阳置业公司不 工期143天为由，依据《建筑工程施工合同》约定要求天宇建设公司支付违约金x元。但313天的总历时天数内包含有永阳置业公司分包工程施工占用的51天和自然 ...

为：浦东B酒店一楼大堂，二楼商务中心公共区等地方由本公司从上海C建筑工程公司承包后转给邹a施工，现邹a施工完毕并验收合格但本公司因C 原告邹a与被告上海A装饰设计有限公司就上海市浦东B酒店扩建工程L1及LX室内装饰专业分包工程建立的建设工程施工合同关系无效； 二、被告上海A装饰设计有限公司在本判决生效 ...