顾问。 委托代理人陈某某，海南二建职员。 上诉人海南中院和上诉人海南二建因施工合同支付工程款纠纷一案，不服海口市中级人民法院(2002)海中法经重字第X号 认为：双方签订的《办公楼工程施工合同书》、《审判法庭工程施工合同书》属有效合同。合同签订后，原告所施工的工程经海南省建筑工程质量监督站验收合格，并 ...

，已在前期实际投入。 证据6、管理人员工资表、保安员工资表、企业内部聘用合同书、证人证言、停工工资损失报告等材料56份，证明在窝工、停工期间造成人员工资 合同对后果表述不明确，但于2001年12月1日实施的建设部X号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条(二)项已有明确规定:“发包方应在收到 ...

2006年12月22日至2007年10月25日期间陆续支付原告脱矽沉降厂房抗震加固工程工程款合计x元（含支付给原告现场负责人王某林的工程款及通过劳动部门支付的工程款 第一条、第二条的规定，本案原告为个人、被告金剑公司为无建筑施工资质的企业，双方签订的两份《工程施工合同书》均为无效合同，但因原告所施工的 ...

； 5、宝丰县污水处理厂与河南五建签订的建设工程施工合同书一份，以此证明宝丰县污水处理厂是工程发包方，河南五建是工程承包方。 本院依被告河南五建的申请调取的 月10日，被告宝丰县污水处理厂与被告河南五建签订建筑工程施工合同一份，将该厂的建设工程承包给了河南五建施工。2006年5月28日，被告河南五建 ...

依法成立的合同，受法律保护。原告与被告博思方略公司所签订的装修工程施工合同书，是双方真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，应 东北灯具家饰有限公司于某判决生效后10日内，给付尚欠原告沈阳赛尔建筑装饰工程有限公司工程款1,665,219.31元； 二、被告北京博思方略企业管理顾问有限公司、 ...

，结清余款。 原审法院认为：创业公司与华天酒店所签订的《工程施工合同》与《安装工程施工合同书》，以及创业公司与华天酒店、劲兆湖南销售处签订的《 主体资格和被告主体资格。实际施工人包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建筑工程施工合同的承包人，是在施工合同中 ...

主持下，三方签订告知书，解除合同．上诉人又找他人施工，费用30余万元，此款项理应从建筑工程合同书约定工程款中扣除。2003年8月完工，延期10个月 的事实相一致。 本院认为：上诉人XX公司与上诉人王XX签订的XXX酒店综合楼建筑工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，为有效合同。上诉人XX公司所承建的 ...

人员。 委托代理人许某某，临高县建环局副局长。 原告茂名市建筑集团有限公司海南分公司诉被告临高县人民政府建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭 作为民事诉讼的当事人。原、被告双方所订立的《临城沿江某路工程垫资实施建设合同书》，是双方当事人的真实意思表示，且未违反法律和国务院制定 ...

中级人民法院 民事判决书 (2003)沪二中民四(商)终字第X号 上诉人(原审被告)上海市普陀区住宅建筑工程某司，住所地上海市X路X号。 法定代表人朱某甲，总经理。 委托 1998年12月10日，案外人杨锦春以豪纳公司名义与上海玉佛功德园有限公司签订工程某工合同书一份，由豪纳公司中标承建玉佛功德园工程 ...

依法成立的合同，受法律保护。原告与被告博思方略公司所签订的装修工程施工合同书，是双方真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，应 东北灯具家饰有限公司于某判决生效后10日内，给付尚欠原告沈阳赛尔建筑装饰工程有限公司工程款1,665,219.31元； 二、被告北京博思方略企业管理顾问有限公司、 ...