了原告应得的全部工程款，无义务再向原告支付任何款项。被告为原告垫付工程钢材款x.08元、其他款项x.72元，以上款项应当自工程款中扣除。 继续结算工程款。 故反某要求：1.原告继续履行双方签订的“天津市建设工程施工合同”，协助被告办理压力容器使用登记证取证工作，否则被告不予结算工程款； 2.请求原告 ...

上述损失及费用应当由反诉被告承担。 （2）由于反诉被告至今未提供办理受压容器使用许可证所必需的相关材料，导致由反诉被告安装的受压容器至今未 结算工程款。 故反诉要求：1、反诉被告继续履行双方签订的“天津市建设工程施工合同”。协助压力容器办理使用登记证取证工作，否则反诉原告不予结算工程款； 2、请求反诉 ...

与结算，工程通过备案验收达到质量标准6个月后，双方办理决算手续，中间交工工程的范围和竣工时间，根据实际情况双方协商。该合同另附补充条款，采取按进度付款方式： ，被告港兴公司拥有珠江路X街X＃楼、6＃楼《商品房预售许可证》，三个建设工程施工合同所涉及的工程款绝大部分亦为港兴公司支付，故可以认定珠江路X街 ...

，影响工期由庆龙公司负责；该工程由庆龙公司负责办理全部施工审批手续，边设计边施工；由于庆龙公司把该工程的商城超市售给哈尔滨华侨经贸集团公司 工程的国有土地使用证，1999年5月21日取得建设工程施工许可证，1999年5月24日取得建设用地规划许可证。金坛公司为工业与民用建筑一级企业。 1999年11 ...

)建设工程施工合同纠纷一案及茉织华公司(反诉原告)反诉文业公司(反诉被告)建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2003年1月7日公开开庭进行 》，开工迟延是因为文业公司未办妥外地企业进沪施工许可证，责任应由其自负，工期不得顺延。涉案工程实际于2002年1月25日投入使用，茉织华公司 ...

诉讼。本案现已审理终结。 原审认定，1999年7月1日，原告与被告签订了工程承包协议书。协议约定由被告承包原告的土建工程、商贸楼、院内车间住房及配套工程等 队伍施工，无相应等级的资质证书。该商贸楼工程办理了《建设工程规划许可证》，未办理《建筑工程施工许可证》。 再查明，2001年7月20日，原告与王 ...

李某某、杜某某，该公司职员。 上诉人安徽省第七建筑安装工程有限公司(以下简称安徽七建)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市普陀区人民法院(2003)普民三(民)初 枫叶公司造成的逾期交房等直接损失。合同签订后，安徽七建于2001年10月29日实际开工，开工时，枫叶公司尚未取得施工许可证，安徽七建也未 ...

同年11月1日，被告重庆某公司债权人召开第三次会议，确认惠民农贸市场工程施工许可证及相关税费已缴清，被告重庆某公司代表张涛参会并签名。2011年12 及土某转让费400万元。审理中，被告重庆某公司确认惠民农贸市场工程已于2011年4月办理建设工程竣工备案登记。 上述事实，有双方当事人陈述及原告曹某提交 ...

合同；对证据2、3、4本身的真实性无异议，但认为该合同仅是为了办理施工许可证而使用，实际上并未履行；对证据5的真实性无异议，但认为与本案无关； 单项工程目标管理责任书，证明为办理各种行政审批手续，在整个新城花园施工的过程中存在两种施工文本，即单项工程目标管理责任书和建设工程施工协议书。 8、新城花园X ...

耐用年限为10年； 9、建设工程规划许可证、住宅建筑红线控制图及办证的相关收费票据10份（系被告当庭提交），拟证明被告修建住房已办理相关手续及缴费情况。 工程施某合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某之规定要求被告参照合同约定支付工程价款，或根据《中华人民共和国合同法》第某十八条之规定要求被告赔偿损失。 ...