种材料的价格已在被告的《标底预算》中予以确定；且在原告提交的承包商申报表中监理及业主负责人签署的意见一栏中，被告对此部分材料申报价格并未提出否定意见，故应 四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第（三）项、第二十二条之规定，判决如下： 一、被告河南省煤田 ...

按照进度拨款，拨款时先由衡东县移民开发局核实工程量并经工程监理认可及衡东县移民开发局的工程主管负责人签字，财务核实。故被告衡东县移民开发局付给被告湖南省 合同法》第十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款(一)项、第二条之规定，判决：一、驳回原告马某某要求 ...

上诉称：一、一审判决我公司支付被上诉人建设工程逾期违约金16.1万元无依据。1、由于下雨、农民闹事、项目报建等原因延误122天，有监理张毅慧签字予以确认；2、 华陵公司与上诉人安建公司所签订的《建设工程施工合同》及其《补充协议》是双方真实意思的表示，且不违反法律规定，均合法有效，对双方均具有约束力。在 ...

记录表复印件交与原告。 本案在审理中，根据原告申请，本院依法委托河南××工程造价咨询有限公司就原告所完成的工程量进行鉴定。该公司于2009年11月16 研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位，必须持有国家规定的资质证书。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二 ...

土方x立方米，计x×6元=x元。原告于2002年7月22日向平顶山市凯达工程监理处提出请示，要求尽快解决，余民功、周中强、杨某某均在该请示 下欠原告工程款x.55元。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民 ...

2000年10月25日签订了建设工程委托监理合同。约定监理人有工程施工进度的检查监督、工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认 、辽宁金鹏房屋开发有限公司于本判决生效后10日内给付沈阳市三武建筑有限公司工程欠款15,451,083元（原审判决生效后执行225万元）及延期付款利息（利息 ...

载明“今欠到济源市监理所监理费叁仟元整（3000.00）”。 本院认为：原被告签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，本院对此 应将工程款支付给原告。被告欠付原告工程款共计x.675元，有原被告双方签订的合同及被告给原告出具的欠条证实，该款被告应当给付原告；原告称郭XX、柴 ...

DXS-08《工作联系单》签收登记表1份。 证据23－29拟证明科技园公司、监理公司曾多次催告建筑公司加快施工进度，以免工期延误。 证据30-37、x 建设主管部门批准，不符合《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》规定的条件，工程招标及施工合同签订不符合法律规定而无效。本院认为，尽管该项目有关审批手续 ...

公司构成根本性违约。从本案证据显示，2003年11月21日双方签订补充协议及监理公司于2004年1月7日出具的海韵广场2003年度工作总结均表明，北方 证明凯达开发公司设计变更必然导致北方建设公司外装饰工程延期。建设部《建设工程施工合同示范文本》通用条款13.2条规定承包人应当在13.1款约定的造成 ...

甲，市政公司经理。 上诉人朱某为与被上诉人银龙公司、原审第三人市政公司建设工程施工合同纠纷一案，不服来凤县人民法院（2003）来民初字第X号民事判决，向 该工程质量评定为合格。2002年7月9日，经银龙公司组织监理公司、市政公司、来凤县建筑设计室、来凤县建设工程质量监督站对庆凤山经济适用房工程进行验收 ...