已缴的税款，樊某公司没有异议。但在花园公司拨付某樊某公司工程材料中，花园公司认为有部分工程材料按施工图纸的要求已属超拨，故对该部分材料超出决算价 的认识截然相反；对税款应由谁缴纳及部分材料的计价是否合理等认识各持己见。 原告樊某公司认为:《施工建设合同》中约定的质量等级奖、罚条款不具有法律约束力，只要 ...

其在工程完工后，未提交竣工报告，故也有一定责任；沁源工程队在安装工程基本完工后，不申请有关部门验收，不结算工程款，即交付沁源中学使用三楼以上安装工程一年有余 和沁源中学在接收和使用中未提异议，其在诉讼阶段提出的工程质量问题，鉴定结论为：建设单位和施工单位均有责任。因而应依据鉴定报告所评估的维修费用，平 ...

正常施工，一切费用由被告负担，提前做好施工现场三通一平工作（水、电、路，场地平整），有关工程隐蔽材料及工程变更签证，原告必须及时签证与答复，原告 年2月27日）×50%＝x.87元计算较妥。被告辩称工程未正式验收，存在诸多质量问题，原告施工期间欠被告水电费共计4200元，原告逾期交工存在违约行为，主张 ...

，应谢某某请求，由金源集团再行拨付100万元资金用于本工程项目、工程材料及人工费，为确保工程质量和工程进度，三方签订补充协议如下：一、金源集团分三 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的 ...

工程竣工验收证等。证明东北商场与徐州六建间签订施工合同内容、合同履行情况及工程款结算有关情况。 2、公证书、借款合同等证明，东北商场因筹建营业楼资金短缺 商场与徐州六建于2006年6月15日约定的在工程款中扣除徐州六建因工程质量问题赔偿东北商场营业楼损失人民币300万元，该约定属于双方行使约定抵销权， ...

约定完成前三项工程，造价为x元。由于被告认为原告完成的工程存在重大的质量问题，于同年12月7日作出书面通知原告停工，并立即退离施工现场，余下二项工程没有完工或未动工。在同月11日，经原、被告及新的承建方霍某某三方协商，将原告余下的建筑材料折价x元转让给霍某某，由被告方代为支付给原告。已完成的 ...

内及内容内不随工程量及价格的变动而变更，包括直接工程费和其他一切费用(包含探伤等检测费用)；承包的方式按中标价包人工、包乙方采购材料、包工期、包质量 修复责任，并明确表示不愿意对工程质量问题进行修复。 原审法院认为，本案所涉工程经检测，工程的质量问题大部分是由于海银公司的施工未达到设计要求所引起的， ...

，应谢某某请求，由金源集团再行拨付100万元资金用于本工程项目、工程材料及人工费，为确保工程质量和工程进度，三方签订补充协议如下：一、金源集团分三 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的 ...

某龙在代其履行该住宅楼建设施工合同过程中实施的一切行为承担责任。三、该工程于1994年8月31日经质检部门初检认为尚存在质量问题，有待修缮，而被告已于 核查，形成一个纠正、补充的结论性材料，经各方签字是有说服力的。此后，原告认为有些票据与工程无关，但又不能提供与该工程有关的原始往来账目，本案工程款已付 ...

支付利息并承担工地看管人员费用。尚未完工的县委新办公楼工程由固原县委自行完成后续工程。根据鉴定结论，工程质量问题的加固补救措施由固原县委实施，费用由外建公司 ；固原县委提出将有关单位的材料款从工程款中扣除，因与本案属完全不同性质的诉，不予同意；双方的建筑工程承包合同事实上早已终止，另行施工需另行预算， ...