年7月5日签章确认的技术核定单予以佐证，故认定该项工程变更属实，鉴定结论中该项工程造价即x.3元应计入工程总价款内。6、文明施工费的问题。参照《河南省建筑 环洲公司应支付给被告红旗渠公司剩余工程款的数额及违约责任。1、根据《补充协议》第三项“工程质量经甲方及监理确认合格后，六层楼部分，施工至二楼顶时， ...

；工程价款的支付及结算按双方补充协议办理。后双方又签订了《新建工程的有关补充协议》，约定：……因图纸变更，在外的增加费用另计，减少成本不再另 书，该审核报告分为合同包干（160万）部分196.62万元；合同包干以外增补、变更部分为206.79万元。对这样的区分，当事人双方均未曾提出过异议，所以，我们 ...

二个月内根据投标文件重新编制工程造价，并另定补充协议作为付款依据。结算以竣工图数量为准。由于现场情况需要，设计变更产生的工程量增减需办理签证 支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费人民币97,030元，由上海宝钢工程建设总公司负担人民币50,000元，上海天赐实业总公司负担47,030元；财产保全 ...

某某。2007年12月6日，张某某和夏某签订《补充协议》，约定：张某某在此次股权转让而未办理变更营业执照前，对以江宁市政公司名义对外签订的合同、 基准日之后收到的工程款适用该约定。原审法院认为：首先，《补充协议》第三项第2点中明确约定“工程(合同签订日)以2007年11月30日为基准日”，其中根本未 ...

.7万元；3、返还加盟费4万元和税金12.276万元。 被告亚光亚装饰工程公司辩称，《补充协议》形式上存在瑕疵，且内容存在矛盾，双方当事人在实际履行中已对该 ，而是按照实际发生额的4%收取特许使用费，对于合同约定作了变更，故本院依此标准计算。依据《补充协议》第2条第3项约定，质保金在合同解除后一个月 ...

原告（反诉被告）：河南六建集团义德建筑安装有限公司。...

导致相关管理部门多次勒令停工。其二，拆迁受阻。其三，施工面积增加、设计变更导致施工难度增大，工时延长。其四、原告未按约定及时支付工程款。 第三 印文是同一枚印章盖印形成。2、“施工合同书”、“建设工程施工合同”、“时代商城1#楼X#楼补充协议说明”、“丰县五一商场区块改造1#2#楼”中“徐州远大房地产 ...

评议后认为，二原告委托鉴定的事项不属合同内容，且二原告未提供施工过程中变更工程量的签证手续，被告亦不认可鉴定的事项属增加的工程量，故本院对漯郾价 认为：原告曹XX、李XX明知自己未取得建筑施工企业资质证，却与被告李XX、蔡XX签订工程施工协议书及补充协议，违反了国家有关法律规定，该协议书及补充协议书应 ...

的。由此，文XXX公司所称是按2005年补充条款履行的理由不成立。退一步讲，若备案合同需订立补充协议，也应按照《招投标法》的规定重新 民事判决第二项为：洛阳市鑫店建筑安装工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿洛阳市文XXX有限公司经济损失90万元。 三、变更洛阳市西工区人民法院(2009)西民初字第X号 ...

姜某甲阻拦未验收成，后经协调与原告于2009年6月15日签订补充协议，施工变更预算x元，共计安装120块电表，完工后进行决算。被告申请重新验收，后 实业有限公司是否履行了《电力安装施工合同》、《电力安装施工合同补充协议》约定的义务及被告河南润龙电力工程实业有限公司应否返还工程款x元；2、被告姜某乙、李 ...