意见如下： 证据1的真实性有异议，因为上面没有我方的章，因此张松利不能代表被告，他不是我公司的职员，对该份合同中所约定全部内容均不予认可。原告当时 元二角，并偿付原告于某某违约金4881元，四千八百八十一元，于某判决生效之日起十日内给付； 四、驳回原告于某某其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行 ...

日违约金为7200元；3、于2008年1月6日起承担应付款25万元日千分之一的违约金至实际给付之日止；4、承担本案的诉讼费用。 海兴县医院在一审中答辩称：不 海兴县医院称上面仅有张治国的签字而没有单位的公章不予认可，但是阿瑞科技公司认为该陈述没有事实依据，因为该合同上面有阿瑞科技公司的齐缝章，也有阿瑞 ...

建设项目面积x平方米的90%；原告支付x元给被告作为售楼部的包干经费；如果因原告原因造成工期延误，销售时间顺延，原告每天赔偿被告500元损失；双方不得无故 计划，但原告没有按约履行，造成控制计划无法按期履行。对七、真实性无异议，不认可发票是双方谅解的证据，根据合同约定，样板房迟延一天支付违约金500元 ...

（略）平方米的90%；原告支付（略）元给被告作为售楼部的包干经费；如果因原告原因造成工期延误，销售时间顺延，原告每天赔偿被告500元损失；双方不得无故 的计划，但原告没有按约履行，造成控制计划无法按期履行。对七、真实性无异议，不认可发票是双方谅解的证据，根据合同约定，样板房迟延一天支付违约金500元， ...

违约金为7200元；3、于2008年1月6日起承担应付款25万元日千分之一的违约金至实际给付之日止；4、承担本案的诉讼费用。 被告海兴县医院辩称,不同意阿瑞 没有单位的公章不予认可，但是我公司认为该陈述没有事实依据，因为该合同上面有我公司的齐缝章，也有我公司的合同专用章。故我公司认为在形式要件上是符合 ...

有些是可以交房，有些是不能交，但不能交的部份不影响代理销售合同的履行，如果迟延交付房屋，是被告对客户承担责任，不是向原告承担，即使是迟延交房 下的计划，但被告没有按约履行，造成控制计划无法按期履行。对七、真实性无异议，不认可发票是双方谅解某证据，根据合同约定，样板房迟延一天支付违约金500元，至今被告 ...

有些是可以交房，有些是不能交，但不能交的部份不影响代理销售合同的履行，如果迟延交付房屋，是被告对客户承担责任，不是向原告承担，即使是迟延交房 下的计划，但被告没有按约履行，造成控制计划无法按期履行。对七、真实性无异议，不认可发票是双方谅解的证据，根据合同约定，样板房迟延一天支付违约金500元，至今被告 ...

方式是固定总价（固定单价的方式应包括签证和设计变更）。也就是说，如果合同及补充合同签订后，原、被告没有重新约定的（包括签证和设计的变更），工程价款应按合同 单中没有报价，该部分工程量有签证单，但签证单手续不全，上面没有被告的签名，但审价人员勘查现场时确认原告施工时是增加了这部分的工程量的。被告则陈述： ...

立即返还货款x元、支付违约金244元及货物运输费437.3元并承担本案的诉讼费用。 被告海德能公司辩称：对双方之间存在买卖合同关系没有异议，但对吉林宏 生效后十日内赔偿原告吉林宏威制药设备有限公司运输费损失四百三十七元三角。 如果被告北京海德能科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 ...

010a洽商是设计院穆工手写注明，其代表设计院，作为施工方要服从；洽商015，双方按图核对工程量即可；洽商020重新刷防火涂料是整个屋面没有办法做全部保护， 延期交工的违约责任，但结合上述延期原因及过错责任的分析，对于合同约定的工期延误的违约金计算标准即工程款的扣罚金额，本院将依据公平、合理原则及过错 ...