工程有限公司 被告(反诉原告)上海某房地产开发有限公司 原告上海某建设工程有限公司诉被告上海某房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2008年9月26日依法受理，因 。按专用条款第35.2条的规定，迟延工期，按合同造价的万分之二/天计取罚金。关于顺延工期问题，施工合同书通用条款第13条中规定了 ...

竣工验收报告的日期为实际竣工日期；第35条第2款：六建公司违约。当发生下列情况时，（1）本通用条款第14条第2款提到的因六建公司原因不能 ：“建设工程竣工后，……验收合格的，发包人应当按照约定支付价款……”建设工程施工合同通用条款第32条第2款约定：“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织 ...

天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。该合同专用条款第35.2条规定，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期 ，按国家有关规定执行。3、工程变更：本工程所有设计变更均由发包人认可后和监理工程师签字认可后方可实施，其它按本合同通用条款第29条执行。该条第一 ...

为反驳某某化学公司的反诉主张，举示了以下证据： 1、建设工程施工总承包合某。拟证明合某第三条工期对最终中交日期并未明确约定，以及因某某化学公司原因工期 保修期长于某年的，按国家规定执行）…。十、违某、索赔和争议。35.2本合某通用条款14.2款约定的违某责任：工期延误一个月以内以每天支付20000元违 ...

。证明被告应从收到报告之日起支付利息。 被告提供如下证据材料：1、建设工程施工合同。证明合同35条第2项约定每拖延一天罚款1000元，同时证明工程不得分包 及修复、小区内拆房、塔吊移动损失、1＃楼开工前赔偿计入不符合合同通用条款第36条约定的索赔程序；外墙防水系原告擅自增加，且属于重复计算，不应计入 ...

元。其投标时以757万元中标。2001年1月5日，双方签订一份《建设工程施工合同》，约定施工范围包括主车间、复合肥车间、化验室及辅助用房成品库及原料库、 结束后才能明确。这种设计范围之外、不可预见的、非人的主观因素所某定的工程增加，不属于合同通用条款第八条所某的“工程变更”，相应也不应适用通用条款31 ...

(以下简称粤西建筑宜昌分公司)因与宜昌东恒嘉生物技术有限公司(以下简称东恒嘉公司)建设工程施工合同纠纷一案，于2004年10月18日诉至本院。本院受理后，依法由 后才能明确。这种设计范围之外、不可预见的、非人的主观因素所某定的工程增加，不属于合同通用条款第八条所某的“工程变更”，相应也不应适用通用条款 ...

沈阳经济技术开发区供水公司施工，沈阳经济技术开发区供水公司工程款的发票仅为7,153.35元，本案鉴定报告中认定给水外线工程款为9,542.00元,扣除沈阳经济技术开发区供水 年9月30日，华生公司和惠成公司签订的《建设工程施工合同》通用条款第九条第33款竣工结算规定：发包人惠成公司收到竣工结算报告及 ...

的三十天内付清；所有款项用现金支付。27、该工程材料、设备由承包方自行提供。……35.1本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担违约责任：工期顺延， 就不存在双方约定不计算面积和列入工程承包范围的条款。第三项：根据建设工程施工合同专用条款第23条的约定和通用条款第23条的规定，不存在价格补差事宜 ...

的三十天内付清；所有款项用现金支付。27、该工程材料、设备由承包方自行提供。……35.1本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担违约责任：工期顺延， 就不存在双方约定不计算面积和列入工程承包范围的条款。第三项：根据建设工程施工合同专用条款第23条的约定和通用条款第23条的规定，不存在价格补差事宜 ...