装饰技术公司诉被告河南煤炭建设集团有限责任公司、第三人河南工程学院装饰装修合同纠纷一案，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告核工业五院展望 2004年12月25日原告与被告所属内设机构建筑工程公司签订《郑州经济管理干部学院新校区学生活动中心观众厅装修装饰工程承包协议书》。该协议书约定，甲方提供 ...

本案应在区分停工原因的前提下，根据河南省建设厅《建设工程中途停工损失补偿办法（试行）》（以下简称《停工补偿办法》）的相关规定确定具体数额。燕翔公司的停工 民事判决第二项为：信阳宾馆于本判决生效后十五日内，赔偿信阳燕翔建筑装饰有限公司的装修损失费x.34元，设计费x元，租赁期间的停工损失看护费x元，以及 ...

十三条、第一百零八条、第一百一十二条第一款的规定，判决如下： 被告广东省建筑装饰工程有限公司支付原告陈某某劳务费x.7元及利息（利率按银行同期贷款 送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。 审判长倪天跃 审判员甘承斌 代理审判员陈某礼 二零一零 ...

验收规范》（x-2001)10.1.4检查数量的规定，鉴定时检查的数量已经符合标准要求；根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》（x-2001)10.1.5对 工程有限公司于本判决生效后十日内支付北京全福德投资管理有限公司x.39元。 如郑州畅某通装饰工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当 ...

六条第二款之规定，判决如下：一、被告广东省建筑工程机械施工有限公司、郑州国谊住宅集团有限公司于判决生效后十日内支付原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 的《建设工程承包合同》第三部分23．2(2)约定：按照1995年版《河南省建筑工程预算定额》《郑州市建设工程材料价格基准价格信息》和有关文件竣工图 ...

新密市X镇人民政府(以下简称苟堂镇政府)因与被上诉人新密市三星装饰有限公司(以下简称三星公司)建设工程合同纠纷一案，不服河南省新密市人民法院（2010）新密民二初字第X 是无效合同的辩解，因本案双方签订的《建筑装饰装修工程施工合同》的合同价款，均未达到法律、行政法规规定的必须进行招标的标准，故被告所提 ...

未对装修工程依约定验收情况下准许帝豪4S店对装修工程投入使用，根据双方签订的《装饰装修工程施工合同》第九条三款规定认定工程质量合格，该案在平桥区法院已作出 ，属已生效的法律文书。 本院认为，原告与史玉洪签订建筑装饰工程承包合同后，史玉洪又与被告签订装修装饰工程施工合同，并经发包人原告同意，史玉洪将自己 ...

奥博（略）事务所（略）。 上诉人何某某因与被上诉人铁某某装饰装修合同纠纷一案，不服河南省滑县人民法院（2009）滑民初字第X号民事判决，向本院提起上诉 上述证据经庭审质证、认证，可以作为认定本案事实的依据。 原审法院认为，本案是建筑工程装饰装修合同纠纷，原告铁某某与被告何某某签订的《20#楼室内外装饰 ...

要求的部位未作防水处理，不符合《住宅建筑装饰装修工程施工规范》x－2001第6节有关防水工程之规定；2、依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》x 渗漏，损坏一楼装饰装修及配电设施的主要原因。原告侯某某申请两项鉴定，共计支出鉴定费5000元。 另查明，骏亚物业系嘉瑞名苑的物业管理单位，原告侯某某 ...

要求的部位未作防水处理，不符合《住宅建筑装饰装修工程施工规范》x－2001第6节有关防水工程之规定；2、依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》x 渗漏，损坏一楼装饰装修及配电设施的主要原因。原告侯某某申请两项鉴定，共计支出鉴定费5000元。 另查明，骏亚物业系嘉瑞名苑的物业管理单位，原告侯某某 ...