工程变更，参照鉴定意见，X号楼变更部分的人工费及相关费用为x.5元，该工程于2008年7月进行结构工程验收，2009年10月全部验收竣工；在施工工程中 可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业；取得劳务分包资质的 ...

证据所证明方向不认可。 被告根据争执焦点提供以下证据:第一组证据：1、嵩县远鸿公司《企业基本信息》，证明该公司成立于二00六年一月六日。2、嵩县远鸿公司章程，证明该公司的股东为田某乙、田某远、钱新强。3、《建筑钢结构工程承包合同》，证明合同签订时间为二00五年三月二十七日，合同双方为田某乙和洛阳 ...

的施工进度进行付款，至2008年5月已累计支付了工程款16,520万元，向总承包范围内的各分项部门支付费用3523万元，共计人民币20,043万元，付款总额达合同 年12月30日。室内外消防工程、屋顶钢结构工程由甲方单独发包给具有该工程相应资质的施工企业施工，乙方收取消防工程的配合费、管理费、营业税、 ...

研究院认为，网架防火问题久拖不决，延误工期长达3个多月，六十八工程处作为钢结构施工的专业队伍，在几方形成会议决定，自己也签字认可的情况下，却消极怠工，没有 份分项工程施工报验表，对已安装的部分网架及钢结构工程进行了验收。 同年9月5日，建设单位与监理单位及承包单位签署了X号监理例会纪要，载明对网架1、 ...

监理单位应履约人数为23人，且对监理人员资质作了明确约定。《资格预审强制性履约标准》（经验），明确监理单位的经验，对结构工程要求监理单位在最近5年中按一个合同段 ]X号）、《关于进行企业劳务合作队伍情况调查的通知》等书证和上诉人张某辛于2004年6月1日签订的《凤大公路A1标施工劳务承包合同》等书证。 ...

属于行政性收费，不在本案审理范围之内。而且我方在庭审时提交的文件明文规定：“施工企业不得自行计取劳保基金或进行劳保基金结算,建设单位亦不得以任何理由直接向施工 我公司也未收取管理费。 十里甸公司二审提供一份证据：十里甸公司房屋建筑工程施工总承包二级的资质等级证。证明2007年9月十里甸公司取得二级资质 ...

公司审价报告中对2007年3月至8月的工程量没有计算，且有开办费、争议的钢结构工程等很多问题没有解决，故不认可该报告。 被告对审价报告认为：如果某某某公司 主张。 八、某度假村中1～4、X号楼是否为包清工的问题。施工总承包企业进行劳务分包必须签订劳务分包合同，并在合同内约定结算方式和人工单价。诉讼中原 ...

滩涂，建设专用码头；于1990年10月10日经能源部批准按五万吨级泊位设计码头结构；于1997年12月15日取得包括本案施工改造的码头区在内的66，200 土地使用权证》。 另根据原告的《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》(由建设部颁发)查明，原告为航务工程施工一级企业，具有承担大、中、小港口 ...

-X号。 原告沈阳华强建设集团有限公司（以下简称华强集团公司）诉被告沈阳荣达企业集团有限公司（以下简称荣达集团公司）、被告辽宁某达房地产开发有限公司（以下简称荣 租赁及维修；建筑防水、道桥工程施工；建筑材料检测；钢结构制造、安装；建筑智能化工程施工。不含消防、通风、电梯的经营资质。 上述事实，有《建设 ...

用房，资金自筹，承包范围：1.8米柱距施工图范围内土建（含钢结构屋面系统及防火涂料）的工程；门窗、幕墙、室内装饰（二次设计后，确定专业分包单位并报价） 具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际 ...