。 委托代理人董某，男，X年X月X日出生，汉族，北京卓越华盛供热投资管理有限公司项目经理，住（略）。 委托代理人程东，北京市齐致律师事务所律师。 上诉人 维修开支计划，待宸居公司批准后，拨付卓越华盛公司专款用于以上计划的实施；宸居公司按实际收费面积和收费进度，在收费期每月自专用账户中扣除每平方米5元的 ...

。 委托代理人董某，男，X年X月X日出生，汉族，北京卓越华盛供热投资管理有限公司项目经理，住（略）。 委托代理人程东，北京市齐致律师事务所律师。 上诉人 维修开支计划，待宸居公司批准后，拨付卓越华盛公司专款用于以上计划的实施；宸居公司按实际收费面积和收费进度，在收费期每月自专用账户中扣除每平方米5元的 ...

关联性，相反还证明粤西建筑宜昌分公司在此时已完成批准计划的施工任务，进入窝工前期。对粤西建筑宜昌分公司所某证据6中的停工天数82天，经本院核实工程鉴定资料并 20日现场实际停工后，由于东恒嘉公司未下达停工通知，并口头表示资金即将落实，便未将宜昌长城建设（集团）公司夷陵分公司和宜昌市吉祥钢管扣件租赁站架 ...

应当到所在地外汇管理部门办理担保登记手续。”《中国人民银行关于答复对外担保问题口径的通知》指出：“非金融机构未经国家外汇管理局批准不得对外提供担保”，“未经国家外汇管理局批准 仍在建设中，故暂不登记，酒店建成后，请再到我局申办。” 1995年7月17日，国际酒店向香港中行出具了《关于调整还款计划的申请 ...

1996年5月16日，宏运公司向三建公司发出《关于宏运大厦施工重点转移的通知》，要求三建公司将施工重点转移到八层以下封闭装修，迎接当年九月乌鲁木齐市 型基础内有大量积水，室外无法开挖，渗漏原因无法检测。检测项目是否影响大厦的使用功能和二期工程建设，请委托设计单位进行核算后提出处理意见。同年3月31日 ...

。由于被告与南京广丞设计装饰有限公司、南京广厦房地产开发总公司发生诉讼，致原告投资建造“仁达公寓”36套房屋被法院查封，造成原告无法销售，不能及时回收 上海市计划委员会《关于平武路X号建造商住楼项目可行性研究报告的批复》、上海市城市规划管理局《关于核发上海市X路X号“仁达公寓”建设用地规划许可证的通知 ...

，相反还证明粤西建筑宜昌分公司在此时已完成批准计划的施工任务，进入窝工前期。对粤西建筑宜昌分公司所某证据6中的停工天数82天，经本院核实工程鉴定资料并 20日现场实际停工后，由于东恒嘉公司未下达停工通知，并口头表示资金即将落实，便未将宜昌长城建设(集团)公司夷陵分公司和宜昌市吉祥钢管扣件租赁站架于工地 ...

好后交给大厅，大厅盖章后通知建设单位领取。建设单位需要提交的资料主要有：1、土地证明文件；2、发改某投资计划；3、建设单位的申请报告；4、环评意见 易地建设费，对不按规某规某、设计修建防空地下室，又不缴纳防空地下室易地建设费的建设项目，规某部门不得办理规某许可证。（3）、焦政（2008）X号文件转发 ...

《梓某小区拆迁房屋调查情况》，17、《武隆县X区房屋拆迁工作计划》，以上证明原告对该土地的范围进行核实和调查；18、《说明》，证明在履行合同过程 原告在武隆县梓桐旧城开发建设项目招商中中标，与被告签订了《武隆县X区旧城改造开发小区项目协议书》。协议约定了建设规模及投资方式、项目建设管理及相关要求、优惠 ...

日下发的《关于印发2007年“两会一节”期间建设某地综合整治有关事项的通知》中要求全市范围内的施工工地全面停某15天。当时嘉士城公司工地正处于赶工的扬尘施工 诚实信用原则，理应在约定交房日期时考虑在内，排除在施工计划的可调整范围内，不应成为延期交房的免责条款。而且，该通告明确说明是依据有关法律法规规定 ...