申请是正确的。请求驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明：1、双方《装饰装修工程施工合同》第2条“金太阳大酒店工作”中第2.2条约定：“指派贺迎辉、苏斌为 吗”张某甲、金太阳大酒店答：“有电梯、门、木地板、中央空调的施工队在施工，但是并不影响林丰公司施工。”林丰公司答：“上诉人陈述的不是事实，光中央空 ...

结算《审核报告》，审核造价为26,805,379元(该造价包含消防、弱电、中央空调等外包工程)，该审核结果已经业主方与原告方盖章确认。 又查明，原告向被告及被告 《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十六条、第十九 ...

、工程概况：北京胸科医院办公楼及护校二期改造安装空调系统。2、合同金额：本合同总价为x.03元。3、工程内容：办公楼及护校改造内的中央液态冷热源能量释放 法律保护。恒有源公司与老年医院签订《中央液态冷热源（医院）环境系统安装工程施工合同》，恒有源公司承包老年医院位于北京市海淀区X街X号的中央液态冷热源 ...

31.948吨。还有材管3吨、扣件200个、灰斗车5辆、床被3套，空调3台等、临街价值18万元的临时围挡应作价或退还。X号证据真实性不予认可。 资质范畴，也就不存在是否强令问题。贾某某称，依照《最高某民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项“没有资质的实际施工人借用有 ...

无理，应予驳回。 被告（原诉原告）金太阳大酒店反诉称：2006年双方签订装饰装修工程施工合同后，同日又签订了补充协议。约定：由被反诉人包工包料按照预算书及 。我方开工十余天后，由对方负责采购、安装的中央空调系统工程才进场施工，一个多月后才完毕，加之施工中甲方多次修改设计方案，造成我方停工、窝工50余天 ...

、2006年2月20日，高新公司与四川合力空调净化工程有限公司(以下简称合力公司)签订的“GMP技改工程施工合同”1份；2006年2-4月银行转帐支票存根 时间的高新公司与浙江新大印刷有限公司(以下简称新大公司)签订的“加工定作合同”1份。18、2005年7月27日高新公司与哈尔滨奥盛科技发展有限公司 ...

八建设备公司的管理下，按该公司管理模式承担工程施工工作；承包范围为给水、排水、消防栓系统、电气动力照明工程、通风空调管道及风管制安（装）约1万平方米；承包 了4．98％。因美兰机场公司与东海公司签订的《海口美兰国际机场候机楼工程施工合同》中对业主供材价值没有下浮的约定，故博泉公司的结算对此作出具实结算 ...

为：反诉方委托原诉方对“创信.中央皇庭”售楼部室内装饰工程进行设计，包括给排水、采某、中央空调、消防除外，按反诉方提供的文件、装修说明、装饰工程 有限公司与反诉方株洲创信房地产开发有限责任公司在平等自愿基础上签订的《建筑装饰工程施工合同》合法有效，应受法律保护。双方当事人争议的焦点是1：反诉方迟延支付 ...

雁鸣湖30元游览卷；第X号卷第89页，中迪公司提交的所谓安装在工地的空调购买发票，客户名称为“卢某柱”,金额为2600元，开票时间为2004年6月12日，比开工 条第（一）项、第五十六条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十六条第二款、第十七条、第 ...

河微型货车、富康轿车各一辆，《固定资产-电子设备清查评估明细表》一页所载空调2台、电脑4台、复印机1台、打印机1台、用友软件1套、程控交换机 范围内对水泥厂、高峡水泥公司所欠原告工程款承担连带清偿责任。4、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经 ...