约定工程价款的增加，必须经过业主的确认。现业主与工程公司的决算中没有确认冷缝处理费用，因此452,276元的冷缝处理费不应计取。 原审法院认为，1、 包方及业主有关工程施工方面的承诺，如工期、工程质量、施工安全等。至于强劲公司是否应当分摊相关工程费用，涉及强劲公司可得工程造价利益，应当由强劲公司与公成 ...

以外合同价款调整方法：发包人签证及工程增减变更部分下浮7%进入结算，……定额执行云南省2003定额”；“双方约定合同价款的其他调整因素：施工图纸设计变更”。因此， 2008年7月3日，六建司工期延误共计780天。 第二、关于136天是否应当作为合理顺延的期间，六建司认为由于佳和公司迟延支付工程进度款应 ...

损失及停产损失的计算方法和依据，在一、二审庭审中均释明三友公司是否申请法院进行司法鉴定，三友公司明确表示放弃。 2007年7月3日，宁夏回族自治区 是包环保部门验收合格及国家二类地区标准污染治理方案，合同约定已表明该环保设备质量必须达到国家标准和环保部门的验收合格，但设备安装完毕后至监测试运期内，因该 ...

工程造价下浮比例如何确定的问题；6、质保金是否应予扣除的问题；7、基坑排水工程量应否扣除的问题；8、配合费如何计取的问题；9、有梁 提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。根据最高人民法院《人民法院诉讼收费办法》和《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》，同时应向江苏省高级人民法院预交上诉案件 ...

其违法行为只字不提，对上诉方的合法权益一笔带过。其判决适用法律不当。请求撤销一审法院的错误判决，依法改判。 被上诉人长沙县公安局答辩称：l、一审判决认定事实正确。 调查、收集证据，以证实是否有违反《治安管理处罚法》的行为，且必须事实清楚、证据确实、充分，才能作出处罚。该局是以阻碍执行职务对上诉人作出的 ...

以外合同价款调整方法：发包人签证及工程增减变更部分下浮7%进入结算，……定额执行云南省2003定额”；“双方约定合同价款的其他调整因素：施工图纸设计变更”。因此， 2008年7月3日，六建司工期延误共计780天。 第二、关于136天是否应当作为合理顺延的期间，六建司认为由于佳和公司迟延支付工程进度款应 ...

空间公司违约金902.4元，于本判决生效后7日内执行；二、驳回名宇空间公司其他诉讼请求。 名宇空间公司不服一审法院上述民事判决，向本院提出上诉。其主要上诉理 双方的合同约定，在碧水源公司违约的情况下，名宇空间公司享有是否解除合同的选择权，而不是必须解除合同。原判决强制性的将违约期间限定为30天的时间， ...

有关问题的通知》，要求沿线各村公所及乡直各单位支持配合，工程所需砂石料场不管是任何村寨的都不予补偿，必须无偿提供，不再收取任何费用。10月16日，张海 无直接因果关系，被诉具体行政行为是否合法、原审判决是否正确进行了辩论。原审原告认为，张海跃、张某某在大转弯采石场采石是执行五龙乡人民政府的文件精神，办 ...

销售利益另作协某，建商由乙方指定；第3款：在建设别墅、公寓时，甲方必须全力配合乙方指定之建商。第6条：甲方可以不经催告单方解除本契约的5个 本案的关联性、证明力方面无法确认；O1－4的真实性、合法性予以认定，但这些契约无法查明是否实际履行和发生的具体费用；F6-1、F6-3、F6-4虽然有免果某费的签 ...

所以创源公司支付工程款的条件尚未成就。(三)依合同约定工程余款必须在创源公司扣除质保金及天骄公司支付完配合费后，创源公司再行支付，但至今天骄公司未向 。诉争工程经监理单位在工程竣工验收中确认工程合格，一审法院根据创源公司的申请对诉争工程质量是否合格进行司法鉴定，鉴定机构亦未能给出涉案工程存在质量问题的 ...