工程有限责任公司的名义从中国水利水电第十四工程局项目部分包土石方开挖工程，并以刘某施工队的名义进行施工，与中国水利水电第十四工程局项目部进行结算。刘 挂靠关系，刘某以罗平县云龙建筑工程有限责任公司的名义与中国水利水电第十四工程局有限公司功果桥电站项目经理部签订承包合同。中国水利水电第十四工程局有限公司 ...

、王××参与本案作为本案被告的事实；3、原告受被告土石方的开挖、外运事项达成的相关权利、义务关系；4、被告违反合同违约的事实； 证据四、记工单（两本，共 出的石矿山石料的村X路扩建改造项目，承包给屈××施工。土方工程及扩建改造公路的单价参考最新的××省公路定额（以合同价）为准。在开采石矿山石料过程中， ...

组收取何某押金5万元收条一份。 2009年4月6日，建设工程决算书一份。用以证明工程土石方造价（略）.03元；其它造价89590元及河南中信达会计师事务所 行政法规强制性规定的合同为无效合同。本案审理的土地平整工程，是服务于汪流涧村整体搬迁的工程，平整的目的是为全村X村委会本应将工程承包给具备相应建筑 ...

瑞公司的名义出具信函，“娄主任：你好，据莫某某同志讲你与我公司签订的运输承包合同，你们现转包给他个人经营。此事属经营管理的内部关系，你们可以根据实际情况 滨江工程指挥部责令该公司先划款后对帐，造成莫某某超领工程款；莫某某是滨江工程土石方回填的实际施工人，与弘瑞公司直接发生关系；弘瑞公司诉请莫某某返还超 ...

零星水沟、道某、村X区域内的零星爆破任务承包给蒲某施工。合同约定：工程量约为5500立方米，工程总价款按施工设计图一次性包干价260000元，工期 100元/天/150炮眼；零星爆破雷管及炸药费用。同时甲方负责零星爆破发生的土石方清运。 本院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实相同。 本院认为，本案 ...

签订的合同确定：一、属于合同内施工项目（单列结算价）分别是1、冰片车间基础工程正负零以下(x.31元)，2、大型土石方（x.52元），3、冰片车间消防 异地改造工程施工图中给排水、动力电源消防系统及非洁净区照明部分进行施工。承包方式为：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按实际工程量结算， ...

原审法院查明：2005年10月，牛ⅩⅩ施工河口至东蒋路X路改建工程D1合同段的部分土石方工程。牛ⅩⅩ按照设计要求进行施工并已完工。济源市远大监理公司作出的 交通公路部门暂承担该项公路施工项目的业主责任，并不能证明牛ⅩⅩ承包的工程是直接从其手里承包的。文件同时还规定：“列入省规划的农村国债项目及县道项目 ...

的相关法律规定，分包必须经过发包单位即业主同意后，仅就承包单位所承包的部分工程进行分包，但该劳务分包合同所涉及的内容是整体项目，所以违反了相关法律规定。其次， ，但认为桥梁的验收期限是在完工后7天进行交验，而不是28天，路基土石方只能以现场测量为准。对第X组补充证据的真实性、合法性不持异议，但认为该 ...

宽度；按万县市造价管理站公布的定额费用据实调整。四川十三建司在完成了该合同约定的工程承包范围后，双方于1996年7月30日再次签订了一份《建设工程施工 火电厂的现场代表对四川十三建司在施工中完成的包括基础工程的工程量均签证表示认可。虽然当事人双方对基础土石方量中含有特坚石进行了现场签证，但建设银行在 ...

3个月，金龙公司对此亦予以认可。东海公司实际延期5个月10天。依据合同约定东海公司应向金龙公司支付逾期完工违约金16万元。金龙公司认为应当以2002年 平方米)发包给东海公司施工，施工方式为总承包、包工包料。承包范围：土石方、土建、安装、装饰、室外总体等所有分项工程；工期暂定为2000年10月30日， ...