基坑支护工程；证据四、2007年9月20日某某与长沙巨星轻质建材股份有限公司签订的产品定购合同（GBF蜂巢芯）一份，2007年6月30日某某与湘潭市耀城 的情况下，私自以项目经理部的名义与某某签订基坑支护工程合同，此后一直未得到某某的追认，故该份合同对某某不发生效力。上诉人某某提出原审判决中关于“某某 ...

约定黄某乙作为龙海公司“曼哈顿广场”土建工程某建筑内部责任承包人，负责施工合同履行，承担工程某量、进度、安全等一切经济和法律责任；有关工期、材料、质量 、扣件租赁站、洛阳市洛龙区运发建筑物资租赁站、安阳市铁西竹木建材中心、郑州市中原区万通建材租赁站签字盖章确认的租赁费结算清单显示，从2008年3月26 ...

中的安装工程分包给了河南中亚建设公司，双方签订的安装工程合同总价款为586万元。2、施工中，河南中亚建筑公司以增加工程款、提高付款比例为由，停工吆胁，此事本 施工图纸；把地库由一层变为两层；把内墙内保温变为外墙外保温；甲供建材严重滞后；严重拖欠工程款五项主要原因，给城建二公司造成了197天的停工损失。 ...

本院审理查明，在本院审理中，经上诉人申请，本院开具调查令，向上海市建设工程合同登记备案部门调取了2007年11月25日签订的本案系争幕墙项目《建设 签订合同后15个工作日内。经监理复核的实物工程量和费用报被上诉人七建公司审定后，按主要建材进场、龙骨开始上墙支付合同总价的25%，通过中间验收后支付合同 ...

合同约定原告将位于南京路北侧，南邻商丘永兴防腐保温安装有限公司，北邻商丘县X乡建材批发市场，东邻市土地局，西邻学术路X.28平方（合计8.5924亩）的土地 需要的附属物外应及时清除，一是因为原告未付清地款，二是附属物与将建工程合同有关。原告对被告可以履行不安抗辩权，《中华人民共和国合同法》第六十七条 ...

确定该条款的真实意思。”的规定，本案中，原、被告双方在合同中约定“合同价格调整方法为建材按实找差，调增人工费”、“人工费按市场价调整。120%”，故 习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 ...

施工进度问题、网架防火问题、网架平面定位尺寸与天基板安装。原网架设计单位（苏州市建材设计研究所）介绍网架设计基本情况：本网架杆件斜方四角锥，网架柱距平面形状 基板开洞是原有工程量不是新增；关于税金问题，依据建筑工程合同约定的文件解释顺序，且洽商变更是工程的延续，应以投标文件确定的综合报价为准，不应再计 ...

4个多月，建材价格上涨。2005年4月22日，恒达公司、睢县政府又签订一份补充协议，对工程进行了设计变更，并调整工程合同总价款为x.8 及规模标准。虽然工程款是通过睢县会计核算中心支付的，但睢县政府并没有证据证明本案工程使用国有资金投资项目的范围中各级财政预算资金或使用纳入财政管理的各种政府性专项建设 ...

调整。3、我公司同意承担合理部分的诉讼费。另外，我公司虽然和原告签订合同，但工程实际是由北京巨匠公司做的。 经审理查明：2008年4月1日， ； 三、驳回原告北京正邦源铝板制品有限公司其他诉讼请求。 被告北京兰天大诚新型建材有限责任公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事 ...

工资损失２５４０６６．７５元、不能按期向购房客户交房的经济损失４１２４４０元、建材价格上涨造成的经济损失２１０万元以及施工事故影响房屋销售造成的经济损失１５２万元等 三款的规定，判决：一、解除惠安公司与诚田公司签订的《建设工程施工合同》；二、诚田公司应当向惠安公司支付尚欠工程款６０９４４２２．３９元； ...