。包工包料，预决算方式，土建、水电保修期均为一年，甲方（德宝公司）提供设计图纸，若有变更以设计院和甲方签发的技术核定单为准。 上述事实有双方当事人提供的建筑安装施工合同书、补充协议、平顶山市中级人民法院民事判决书、河南省高级人民法院民事判决书、平顶山市建设工程质量监督站司法鉴定报告、评估报告、施工签证 ...

执行”。 2003年10月26日徐州市盛泉房地产开发公司退出联合开发沛县国家粮库配套工程项目。 2003年11月23日中阳集团退场。 2005年1月17日徐州亿华 和竣工决算在审定后按定额造价的5%下浮”，该补充协议对合同价款的约定，应视为是对上述《建设工程施工合同》中有关合同价款约定的变更。因此， ...

原告结算。合同还规定了设计变更及其竣工验收保修等条款。同年8月28日原告与被告金源集团及其邢守猛共同签订补充协议一份。协议规定，三方之间前期签订 ，施工现场实际支出152万元，并确认所签合同无效。 上述事实，有建设工程施工合同、补充协议、工程施工许可证、中标通知书、开庭笔录等证据，经开庭质证，本院予以 ...

，在卷佐证。 本院认为，关于给付工程款的数额问题。原告与被告签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意识表示，应合法有效。原告按合同的约定将工程 漏掉设计变更费用，其未向法庭提供能够证明建行审计结论中漏掉该设计变更部分费用的证据。对其该项主张，本院不予支持。 关于原告提出被告应返还10万元投标承诺金 ...

我公司多次催促反诉被告加快工程建设进度，可反诉被告仍拖延工程进度，无奈于2005年11月2日我公司与反诉被告签订了工程竣工期限补充协议，约定生产车间于2005 停工等待别的施工单位施工完毕我方才能正常进行；另施工过程中反诉原告给我方下达的设计变更通知单就有百十份之多，直接影响了我方的施工进度；甲方不能 ...

是错误的，我方不存在违约的情形。而对合同中有这个约定没有异议。对补充证据，我们认为没有证据效力，情况说明是给被告与城建监理公司的，但我方并 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……。”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四 ...

是错误的，我方不存在违约的情形。而对合同中有这个约定没有异议。对补充证据，我们认为没有证据效力，情况说明是给被告与城建监理公司的，但我方并 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……。”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四 ...

事实与一审认定的事实一致。 本院认为：上诉人省三建公司与被上诉人新华医院签订的建设工程施工合同和补充协议有效，对双方当事人具有法律约束力。省三建公司承建的工程已 属于2008年5月8日双方签订补充协议之后增加、变更的工程项目，因此，可酌情顺延工期23天。因综合小楼的水电设计图的设计义务在合同中未作约定 ...

采用。 郑州市中级人民法院一审认为，信阳公司与广汇公司签订的教育中心基坑支护合同及补充合同，系双方当事人真实意思表示，除工期延误及付款不及时每日罚款1‰不符合 信阳公司不同意作此鉴定；该会计师事务所在原 审法院委托鉴定时，不具有建设工程造价司法鉴定资格；补救措 施费用系依据广汇公司单方提供的数据作出； ...

达公司与睢县政府签订的设计、制作安装合同及补充协议未进行招标违反了法律的禁止性规定，合同无效。建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人 使用国有资金投资项目的范围中各级财政预算资金或使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目。原审判决认定本案合同必须经过招投标才能有效，既不符合实际情况， ...