施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任”，等等。 1998年10月31日工程竣工并交付使用。同日，诺尔公司与中 、工程联系单，一方面说明被上诉人是严格按照变更后的工程设计施工的，另一方面也说明经上诉人代表、工程监理和被上诉人签名的核定单中载明的变更的工程量和增减费用 ...

。5月28日，广西钦州港航道扩建工程交工验收委员会组织验收，并出具了《交工验收证书》，其载明：工程已按批准的设计文件要求完成所有施工任务，验收资料齐全 合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第二百七十九条“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及 ...

履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债务人承担违约责任。故川科公司委托高宇公司将技术转让费支付到蓥峰公司帐上符合法律规定 错误的，因而判决解除合同属适用法律不当；(二)技术转让协议未约定由川科公司提供工程设计，高宇公司若认为川科公司未按照协议约定交付技术，影响其施工设计， ...

天水忠信律师事务所律师。 委托代理人黄某某，陕西省宝鸡市恒立建设有限责任公司干部。 上诉人甘肃省建筑基础工程公司（以下简称建基公司）与北京波森特岩土 的标准要求。同时河北省的规定早于2001年建设部的标准,是一个地方性的规定,设计人员一般只能使用国家标准而不能采用跨省区标准,上诉人以此只能作为一种辩解 ...

、潮阳建筑公司、中国轻工业广州设计院第一设计所(工程图纸设计单位)、齐鲁石油化3232程公司(工程施工监理单位)共同参加，对工程设计图纸进行会审，作出三份《阳东 工程的±00以上结构部分，使用了泵送混凝土添加HE-P膨胀剂的施工方法，为此增加的费用应由哪方承担；(2)施工人员的劳动保险应否按合同约定的 ...

郎、潮阳建筑公司、中国轻工业广州设计院第一设计所(工程图纸设计单位)、齐鲁石油化工工程公司(工程施工监理单位)共同参加，对工程设计图纸进行会审，作出三份《阳东喜之 的正负零零以上结构部分，使用了泵送混凝土添加HE-P膨胀剂的施工方法，为此增加的费用应由哪方承担；(2)施工人员的劳动保险应否按合同约定的 ...

调回钢材范围内对施工造成影响的责任。可以认定，工程款不足是导致工程停工的一方面原因。其二，施工中被告根据设计变更通知增加了工程量，工期应相应延长。补充协议 不应按合同造价计算，应以鉴定价格为依据，计算为13．1962万元；看守人员工资计算的时间、人数、工资标准均属合理；施工机械闲置费的计算，闲置的设备 ...

经查，该鉴定所依据的水系、水塘剖面及挡土墙大样图上并无珠江设计院及设计人员的签章。在本案庭审中，东南亚公司当庭提交的水塘、水系剖面及挡土墙大样 建造的。因此，东南亚公司请求珠江设计院承担设计责任，赔偿经济损失没有事实和法律依据，本院不予支持。东南亚公司和中海工程局签订的工程施工合同和补充协议，经本院( ...

元的材料款后，应由三建公司返还给宏运公司并承担银行贷款利息。对于工程质量问题，三建公司有无偿修复的责任。宏运公司对宏运大厦箱基防水进行修补的费用 、蜂窝、孔洞必然会使地下水渗入。据一审法院向工程设计人员查证，原设计已经充分考虑了施工现场的地质状况，设计了最高的防水处理等级S8，如规范施工不可能出现渗水 ...

7月4日签订的《联合开发珠海市X镇工业大厦合同》第八条的规定：“工程设计、施工全部实行招标制”。成都电联公司违反合同，擅自变更施工方，背着原告与成都 施工合同过程中产生的权利义务是否造成了涉案大厦存在工程质量问题。原告诉讼请求的第一项要求被告成都黄河公司承担责任某基于建设工程施工合同，而请求的第三项 ...