、《玻璃安装工程合同书》、《三亚投资大厦部分装修工程合同书》、《铝合金玻璃门窗安装工程合同书》，四项工程经双方于97年12月26日、98年6月25日、99年 日息万分之四计纳逾期付款违约金（略）元。被告对原告当庭提供的四项工程合同、工程决算单、双方验收凭证以及工程总造价、已付款额、尚欠款额予以确认，但 ...

，X年X月X日生,特别授权。 原告开封安利达金属工程有限公司诉被告刘某某建设工程施工合同纠纷一案，原告于2010年12月6日来院起诉。本院受理后，依法由审判员 西郊家俱城的钢屋架、钢柱、墙面板、屋面板、门窗及楼梯等项目的材料、设计、加工、制作、运输及安装，项目总造价为x元，工期为85天。 2008年8 ...

仍拖欠兰天大诚公司工程款36750元及到期质某保修金237572.06元未予支付。同时合同约定，天正中广公司如无故延迟支付工程款，则每逾期一日，应按逾期未付款项 由乙方负责完成符合建筑工程规定的收口找平作业至符合分步施工要求。八、质某和验收：7、断桥铝合金门窗安装完毕后，丙方应自费对全部外窗进某渗漏水 ...

坏的面积为2700平方米，返工劳务费用8元/平方米，我公司因此向汶上兴业建筑安装劳务有限公司支付地面返工费x元，被冻坏墙面3200平方米，返工劳务费2元/平方米， 予安装。观远公司称未进行门窗安装的理由主要是：钰瑞达公司未按合同约定履行义务，不提供施工安装人员住宿，不提供垂直运输工具设备、脚手架，封堵 ...

，凌志装饰公司视质量状况可并处1，000-50，000元罚款；本“清单”具有合同效力等内容。凌志装饰公司副总经理刘某某在清单上签名，饶某未在合同 证实，缺乏事实及法律依据，不予支持。虽然双方签订的施工工程量清单中有铝合金门窗安装内容，但就铝合金门窗安装的过程及工程量等实际情况，饶某未能提交充分证据证实 ...

反诉向本院提交以下证据予以证明：1、铝合金门窗制造、安装合同；2、分项工程质量验收记录表；3、建设工程施工合同；4、工程联系单。 被告军艺答辩称： 月30日竣工，经建设单位（军艺）、监理单位（中国航空工程监理公司）、施工单位（江都公司）、设计单位（中国人民解放军总参谋部工程兵第四设计研究院）四方验收， ...

在庭审中××工程公司、××投资公司及张××均认可××门窗公司在施工现场施工并安装塑钢门窗的事实。××门窗公司安装施工期间，××投资公司于2008年1月21日向 的付款责任。同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的， ...

门窗价格:单价:386元/平方米(以目前签订窗型及材料配置的加权平均价,乙方包工包料安装、售后服务全过程的企业成本)暂估金额1,228,688.18元;（2）玻璃栏杆价格: 、保证乙方施工用临时仓库场地；3、甲方应为乙方提供门窗安装基准线（三线）及门窗制作尺寸与洞口尺寸的缝间标准；4、甲方应按本合同的 ...

之规定，判决如下：被告洛阳xxxx有限公司于本判决生效后十日内支付原告洛阳市xxxx门窗有限公司工程款x.87元，并支付违约金x.32元。如果未按本判决指定的 关键时间点的认定前后矛盾。本案第一份施工合同是2006年6月8日签订的，合同价款x元，注明“结算以实际安装面积为准”。2007年4月底工程交付 ...

为金阳光门窗厂。被告恒宇建筑公司、诚城房地产公司违反规定将门窗安装工程承包给不具施工资质的被告唐某某、霍某某。其受伤后，除被告唐某某支付了其住院期间 的证据的真实性无异议，认为其与金阳光门窗厂签订的合同上虽未注明包括塑钢门窗安装工程，但实际上是其将制作、安装塑钢门窗的工程均承包给了被告金阳光门窗厂， ...