人民法院 民事判决书 (2003)沪二中民二(民)初字第X号 原告(反诉被告)深圳市文业装饰设计工程有限公司，住所地深圳市福田区X路X号工会大厦B座11、X楼。 法定代表人甘 、大雨、暴雨、地震等；5、茉织华公司不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；6、其他非文业公司原因在一周内的停工累计 ...

如原告所主张的按审价总造价的5％计算违约金。原告变更诉讼请求之前，双方对合同约定的违约金计算方式是理解一致的。 经审理查明：2002年8月28日被告向 18，913，019元，施某结算以最终审定价为准。合同第十五条工程款支付中约定：工程进度款按形象进度分部分项支付；根据每月核定完成产值，被告支付75％ ...

，证明样板房迟延交付的原因是施工单位之一的姜堰市二建建设集团有限公司昆明分公司施工的部分工程出现质量问题，开元公司积极通过诉讼进行处理，为尽快交付样板房尽了最大努力 年4月至2005年5月被告为履行合同义务而垫付的广告费、设计费及工作人员工资等费用总计为：（一）工程进度款（略）元；（二）设计费2500 ...

，该校职员。 委托代理人王崇敏，海大平正律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)江苏省建筑工程公司海南分公司，住所地海口市X路。 法定代表人杨某，经理。 委托代理人徐 厘月利息计算；工程进度款从完成全部主体结构后第一个月起海南大学基建办公室每月向江苏工程海南公司拨付，当工程款累计拨付至合同总额的95％时 ...

，总经理。 委托代理人：陈某乙，汕头市建安(集团)公司职员。 被告：汕头市建安特种工程公司。住所地：广东省汕头市X街区X街汕建公寓大厦二楼。 法定代表人：魏 陈某祥签订的《施工合同》，必须等建设单位对工程进行验收结算之后，被告才有支付工程款尾数的义务。而工程至今未验收结算，且工程进度款由建设单位控制， ...

到五月十八日总结算时，确认盐业公司尚欠工程款近200万元未付，故盐业公司称合同中有关垫资部分的内容实际没有履行不是事实。盐业公司要求矿业海南公司支付工程超期 视为支付的工程款。该认定定性不准，缺乏事实依据，我公司是在已预付备料款且已拨足工程进度款的情况下再行为矿业公司垫资，该资金不是自有资金，而是向 ...

92元。另外，在原告施工期间，被告匀已按原告的工程进度向原告支付了工程进度款，有时还多付了，故合同中约定的由原告垫资30％的条款实际并没有履行 总造价要求建行审核。建行审核后于1998年10月26日作出结算意见，建行审核结算的本工程总造价与原、被告双方结算的数额相符。原、被告双方达成结算协议后，被告即 ...

工程承包范围内的总造价为5300万元人民币；本合同签订前，甲方(国邦公司)已向乙方(江苏省建海南分公司)支付工程进度款约3737万元，总价5300万元减去已付 〈中华人民共和国民事诉讼法〉第一百八十四条、第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 维持海口市中级人民法院(1997)海中法民终字第 ...

以下简称工行朔州分行)为与被上诉人山西四建集团有限公司(以下简称山西四建)建筑安装、装潢工程承包纠纷一案，不服山西省高级人民法院(2000)晋民一初字第X号民事判决， 〉文本问题的请示答复》称：《建设工程施工合同》第31条第4款“不按时付款”是指该工程拖欠款(包括该工程进度款)，其利息应从该欠款发生之 ...

刘国兵，海南正凯律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、原审反诉被告)阳江市建筑安装工程公司海南分公司，住所地海口市X路X号。 法定代表人关某甲，经理。 委托 向被上诉人支付工程款及利息、违约赔偿金没有事实根据，但上诉人对其未按合同约定支付工程进度款并无异议，且经本院委托鉴定，龙南大厦已完工部分的工程 ...