乙方，被告作为甲方，签订了《地砖采购合同》，合同约定：一、甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系；二、乙方所供材料到达甲方工地指定地方后（乙方负责 的地点后，由被告的工作人员验收并向原告出具入库单，入库单上均有被告在合同中指定的工作人员毛国俊或者罗全福的签字确认。根据原告向本院提交的入库单可以 ...

由承包人向发包人提供增值税发票）；（2）非标准设备1471.75万元；（3）材料价款3724.4381万元；（4）安某费用797.3343万元；（5）建筑施工费用 年12月21日，某某建司进场施工，施工过程中，由于某某化学公司存在迟延交付图纸、迟延采某材料、多次进行设计变更等行为，客观上影响了某某建司 ...

无误后持国家正式税务发票到财务办理付款手续，需方在10日内把材料款打至供方账户；在合同执行过程中，如需货方不能及时结算货款按当期银行利率计息。合同签订 机构，不能对外独立承担民事责任，且上述原告开封经销站与被告桥涵一队之间的钢材采购合同就结算及付款方式约定，收货须由被告NO.7项某核对、付款须到被告 ...

与被上诉人张某丙、原审被告郭某戊、河南四建股份有限公司（以下简称河南四建）买卖合同纠纷一案，张某丙于2010年3月8日向平顶山市X区人民法院提起诉讼，请求郭某 的陈述与中某关于“郭某戊是四建的材料科科长，在该工程中某责材料采购和安排人事相吻合”，河南四建也认可郭某戊是经河南四建口头授权“负责材料采购和 ...

问题的相关约定，如《采购合同》第2.8约定：“合同总价：包含了乙方（金中公司）提供的所有内容：与本合同有关的所有税费、材料及配套设备的采购费 之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二审案件受理费5583.8元，由云南金中电气有限公司承担。 本判决为终审判决。 本判决送达后即具有法律效力，若负有义务 ...

2时回传确认；其他材料2个工作日回传确认，确认方式是将由乙方授权代表签字并加盖合同章的订单回传确认至甲方指定的传真号码。任何采购订单的变更与撤销 2009年及2010年迟延履行违约金共计为x.12元，应该从原告所付的2100万元中予以扣除之抗辩主张，原审认为被告所提该项抗辩主张，主要基于框架协议所约定 ...

再开具增值税专用发票。 被告为此提交了以下证据材料： 1、原告在2007年11月28日向被告提交的备忘录，证明对原订立合同中设备的相关参数进行了变更。 2、 ，则再加上其在2008年7月12日前直接支付的货款40万元以及其自估的采购同规格液压剪板机整机所需费用18万元，原告在被告履行供货义务之前总计已 ...

年4月5日双方签订的工程进度付款协议，是对原、被告签订的设备采购及安装合同书及补充合同中施工工期的最后约定。原告已在约定的工期内将设备全部安装完毕，不 焦点，上诉人提供五份有关06年10月1日至07年10月1日自己采购设备的材料，以证明对方已安装设备存在质量问题。被上诉人质证认为这些证据不能证明上诉人 ...

现请求驳回原告的诉讼请求。 第三人无锡华强五金电器厂答辩称，其将XX《采购合同》项下的加工任务交由原告完成，并要求原告开具了购货单位为被告的增值税专用 、图纸，证明被告提供图纸要求原告定作加工； 2、发货清单，证明被告提供了主要材料； 3、送货回单，证明原告将定做铝箱交付给被告； 4、增值税专用发票， ...

为其员工，对该份证据的真实性不予认可。本院要求被告北泰汽车公司提交其单位社保材料，证明其单位没有身份证号为x的员工，如不提交，将认定该签字是其单位 华建公司要求被告北泰汽车公司给付库存货物货款x元的诉讼请求，因双方签订的采购订货合同中已约定原告保定华建公司负责送货，原告保定华建公司没有按照约定送货，且 ...