监理公司出具《关于B8-1辽建集团要求增加费用的意见》，欲证明该工地的监理工程师对于辽建公司要求停工补偿的申请进行了答复，明确索赔不符合程序，不予受理。证据 等都是由B8－1（1）产生的。合议庭认为，赣州东升会计司法鉴定所具有工程造价鉴定资质，原告提供的鉴定资料有监理、驻地办等机构签字盖章，中铁公司在 ...

如一方违约，将支付另一方违约金10万元。2007年12月9日重庆宏发造价咨询有限公司作出重庆市建设工程(结)算书，未计量部分工程及附属工程的工程价款91 业主签订的合同约定“承包人不得将工程违规进行分包，如有分包必须报业主和监理工程师批准”，我司与被上诉人签订的《内部劳务承包协议》未经业主批准，《内部 ...

德公司单方提供的资料作为评估、鉴定的依据，结论不公正，申请重新进行装修工程造价的鉴定。根据中粮广场的申请，本院委托中国投资咨询公司对装修工程的造价 建行委员会颁发的《工程造价资格证书》、北京市X乡建设委员会颁发的《预算员证书》，并分别被中国建设银行聘任为高级工程师、高级经济师、工程师、经济师等。重新鉴 ...

中国人民银行贷款利率向承包人支付利息。2、招标文件项目通用文本一份，证明工程量计量由承包方和监理工程师共同进行、作为工程量依据，最后结帐单由承包方和监理工程师 工程变更令、合同外工程单价协议、现场签证单等书面证据形成，确认了工程总造价，说明工程款已经结算完毕，该证及证明理由本院予以采信；收据6张载明所 ...

中国人民银行贷款利率向承包人支付利息。2、招标文件项目通用文本一份，证明工程量计量由承包方和监理工程师共同进行、作为工程量依据，最后结帐单由承包方和监理工程师 工程变更令、合同外工程单价协议、现场签证单等书面证据形成，确认了工程总造价，说明工程款已经结算完毕，该证及证明理由本院予以采信；收据6张载明所 ...

关于原告是否增挖了砂砾垫层及是否存在挖石方的事实问题。在原告提供的编号为003的承包商申报审批表中，驻地监理工程师K194+565-K195+500、K195+760-K195+875、K195+960-K196+560、K196+700-K197+080路段增加砂砾垫层的事项进行了审批同意，在原告 ...

段高速公路第AC-2合同段沥青混凝土路面工程，长约16．5公里，合同工程造价为x元，工期150天，保险费由北京市政二公司承担。合同另约定下列 诉讼请求。 另查明，北京市政二公司提供的“漯周合字第(2000—008)号监理工程师通知第一条载明：由于各合同工程进度……严重滞后…经业主与有关合同段承包人协商 ...

债务由被上诉人承担，与办事处无关，分局未有任何债权债务关系；1995年分局指派工程师邵方兵(1997年9月后任办事处主任)向被上诉人收回第五工程处公章，之后被上诉人 略）．4元(未超出原审变更部分，且被上诉人放弃主张合同约定的铺面基础造价转让款是建立在鉴定机构无法对损坏的铺面基础作评估而最终鉴定结果是 ...

某，经理。 委托代理人马某某，该公司办公室主任。 委托代理人顾某某，该公司副总工程师。 原审第三人甘肃省地质矿产局第三水文地质工程地质队。住所地：甘肃省酒泉 银行敦煌市支行于1995年1月18日和1996年8月19日对建筑安装工程造价进行结算，经会同省四建、敦煌大酒店三方工程技术人员现场丈量核实，确认 ...

为43米、水毁工程390多米，现工程已交付使用二、三年。唐亮明是工地工程师，原告提交的报告上的签字系唐亮明亲笔字迹。 本院依原告的申请，调取了以下 ，不另计价。如需埋设涵管，甲方提供涵管到现场，乙方出工埋设，不另增加工程造价。三、质量要求：乙方保证质量，要求达到以业主及各级监理验收合格为准。甲方不负责 ...