在平等自愿基础上签订的，属有效合同，双方应依约履行。按照建设部《建筑施工企业资质等级标准》等有关规定，工程公司有资格承包“万某国际商业城”包括气 后续工程，土建工程尚未完工，因此不存在因未确定天然气工程开工时间而影响土建工程施工进度问题，因天然气工程属特殊工程，主管部门不允许工程公司承接天然气工程，万 ...

。但建设总公司已完工的工程，据“816”质量检验四方会议纪某内容，确实存在质量问题，按照鉴定意见可以边加固修补边进行上层建筑。按合同约定由施工方先垫付资金完成一 )项之规定，本院判决如下：一、建设总公司长沙公司与泰宝郴州公司所签订的建筑施工合同终止履行；二、泰宝郴州公司应支付给建设总公司工程款（略）元 ...

在一审中曾提出对工程现状进行全面质量鉴定，未获支持。3、由于被上诉人违规施工，使该工程存在严重质量隐患，现已基本报废，为此被上诉人理应赔偿我方土地使用权等 能直接跨省承包工程的建筑施工企业，根据最高某民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》和原建设部《施工企业资质管理规定》的有关 ...

支付打桩电费（略）．30元，海联公司已付3万元，尚欠2771．30元。 在双方签订《建筑施工合同书》之前，五冶公司对工地进行了三通一平施工，经 法律、行政法规强制性规定，属有效合同。工程停工后，海联公司一直没有就工程质量问题向五冶公司提出过异议，并且在补充合同中，同意赔偿五冶公司因停工损失25万元， ...

向二建公司提交《楼面轴位放线图》和《设计平面修改图》及办理建筑施工许可证，且在施工过程中不断进行设计变更，二建公司收到远良公司的最后一次设计变更 结论的采信原则违背当事人意思自治的主张不能成立，本院不予支持。 (三)关于违约问题。按照合同约定，二建公司应在工程竣工验收10天内提交结算报告，但二建公司于 ...

系其主张的定额管理费、现场管理费、企业管理费，故本院对原告平安建司关于“建筑施工管理费”的主张不予支持。 《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定 十二条、第一百一十三条以及最高人民法院《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》与《关于修改最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算 ...

，福州市建筑工程质量监督站对土建和水电工程进行核验，发现5月份预验收中存在的质量问题仍未解决，就发出限期整改通知，中建三公司至今尚未进行整改，现以有关部门 花园3#、4#楼工程是协华公司经批准开发建设的合法项目，中建三公司是工业与民用建筑施工一级企业，双方于1997年1月16日签订的《建设工程施工合同 ...

简称西宋某政府)、垦利县西宋某X村民委员会(以下简称西宋某委会)建设工程施工合同纠纷一案，不服东营市垦利县人民法院(2005)垦民初字第X号民事判决，向本院 扩建合同》应系其个人行为，其不具备建筑施工企业资质。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定，承包人未 ...

法律、法规正确，依法应予支持。至于少云公司以与陈榆等三户签订的《建筑施工合同补充协议》为据而提出的免责请求，原审法院认为该协议实为双方为规避 １目、第六十一条（三）项以及最高人民法院《关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释》第七十条的规定，判决如下： 1、撤销渝中区人民法院于2005年8月30 ...

年1月29日出具的回弹测强报告复印件一份。 以证明工程质量存在问题，为不合格工程。 4、原告(反诉被告)2000年10月18日出具的工程承诺书一 已不可能，可按评估鉴定价返还给对方。签订协议时原告(反诉被告)明知自己无建筑施工证照，而承建工程，有一定过错，被告(反诉原告)也明知原告(反诉被告)无建筑 ...