24时至次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“XXXX商务中心”上水 ，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第五十三条、第六十条之规定，判决如下： 原告李A、李B、李C要求被告上海某房地产开发有限公司支付 ...

时至次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“XXXX商务中心”上水 ，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第五十三条、第六十条之规定，判决如下： 原告谭某、袁某要求被告上海某房地产开发有限公司支付逾期75天 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

管理署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施工单位上海水务建设工程有限公司确因“某商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月下旬 次日凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施工及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“某商务中心 ...

署出具的“情况证明”，该管理署证明：上海市自来水市北有限公司下属施某单位上海水务建设工程有限公司确因“XXXX商务中心”项目配水工程需要，于2007年7月 凌晨5时，沟槽采用快速修复，白天恢复交通。做好文明施某及安全措施。 3、上海市杨浦区建设工程和交通委员会于2008年4月1日发出“XXXX商务中心 ...

为工程的项目经理（直接责任人），自行组建项目管理班子和组织、使用劳务人员，确保工程工期、质量、安全、文明施工等达到合同的目标，接受甲方的奖励或处罚， 均确认为其本人。 以上事实，由原、被告陈述、购货合同、送货单、建设工程施工合同等证据所证实。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人 ...