审查意见书”可以看出，正是因为王某将居住用途的房屋擅自变更为商务酒店用途，导致其无法通过酒店消防工程验收，这并不能否定上诉人出租给王某的租赁房消防验收 复》的规定：“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务认为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防 ...

又为承租房屋的质量、物业管理等事宜相互发函协商。1999年9月10日，诚信公司提出《关于千禧龙海鲜美食世界装修维修计划的协议》，称：由于出租房屋 2000年5月23日，兰州市七里河区公安局消防局向千禧龙酒店出具《消防安全检查意见书》，认为千禧龙酒店已具备消防安全条件，同意使用一年。2001年7月25日 ...

当天，龚某某向徐某某交纳了第三年度“承包款”24万元。补充协议签订后，徐某某还是无法办理消防安全许可证。龚某某由于是无证经营，受到各方面因素的影响 ，是导致合同无效的根本原因，徐某某、周某某没有按照约定及时办理消防安全许可证，以致原告龚某某无法办理酒店合法经营所需的各项证照，并按照合同约定申报星级酒店 ...

：“交给我们的房子不完善延误了装修导致开业推后；酒店门前绿化带开口至今没有结果”等，要求形成补充协议。六合物业公司单位洛阳分公司负责人梅靖签字确认“已收到 作为租赁物的房屋在竣工验收中质量合格，丝毫不违反租赁法规“不危及人身安全\"的要求。开天餐饮公司为逃避责任所幻想的救命稻草——某个窗户没有抹灰竟然 ...

并予以处罚。在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。自原告起诉前，其酒店自行停业，现酒店仍处于停业状态，原告继续占用争议房屋用于放置 李某某解除租赁关系。 原审法院认为：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。合同的当事人应当按照合同的约定，全部履行 ...

并予以处罚。在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。自原告起诉前，其酒店自行停业，现酒店仍处于停业状态，原告继续占用争议房屋用于放置 李某某解除租赁关系。 原审法院认为：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。合同的当事人应当按照合同的约定，全部履行 ...

。 委托代理人：肖玲，北京大成律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：三亚金宇物业管理有限公司，住所地：三亚市X路光大大厦。 法定代表人：郑某某，该公司总经理。 ，如消防是否安全、是否拖欠水电及税费，是否按合同约定的用途合法经营以及用大厦名义对外举债等。2002年10月25日，双方又签订《补充协议》， ...

，保修期满后由乙方承担，确保其正常的使用功能，并达到国家规定的安全使用标准；甲方同意乙方在租赁期限内自主经营，可以转租或以其他方式与第三方 为：“交给我们的房子不完善延误了装修导致开业推后；酒店门前绿化带开口至今没有结果”等，要求形成补充协议。原告单位洛阳分公司负责人梅靖签字确认“已收到”。 2008 ...

施工负责人”的名义签署了《盈都大厦施工、装修消防安全承诺书》。2006年3月27日王某某以现场负责人的名义在首旅酒店四分公司提供的《装修申请表》上签字， ，有双方当事人陈述、《房屋施工、装修协议书》、《施工/装修管理规定》、《盈都大厦施工、装修消防安全承诺书》、《装修申请表》、《盈都大厦施工、装修施工 ...

不低于前5年的水平。”第4条经营管理规定：“‘娱乐城’的经营管理活动由乙方全权负责，甲方负责监督服务质量、消防安全、治安和劳动保护、食品卫生、财务、审计 负责提供这些设备、装修材料的堆放场地，施工现场的消防安全。3．被申请人相应的权利是每年收取410万美元，而协议表明，410万美元由两部分组成：（1） ...