损失，原告为了主张权利于2002年末向沈阳仲裁委员会提出申请，要求被告给付两项工程欠款。2004年12月沈阳仲裁委做出裁决，裁定被告向原告支付工程款等费用。 现场实际支出152万元，并确认所签合同无效。 上述事实，有建设工程施工合同、补充协议、工程施工许可证、中标通知书、开庭笔录等证据，经开庭质证， ...

人民共和国民事诉讼法第二百三十二条执行。裁决后，申请人（沈阳市第三建筑工程公司）向沈阳市中级人民法院申请执行，沈阳市中级人民法院于2005年11月22日作出[ 本院予以确认，在卷佐证。 本院认为，关于给付工程款的数额问题。原告与被告签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意识表示，应合法有效。原告按 ...

拖延工程进度，无奈于2005年11月2日我公司与反诉被告签订了工程竣工期限补充协议，约定生产车间于2005年11月20日竣工，办公楼于2005年11月30 的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500 ...

厦房地产开发有限公司（以下简称江厦公司）与被上诉人重庆华昌电力工程有限公司（以下简称华昌公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服重庆市巴南区人民法院（2006）巴民初字第 华昌公司因违约造成的损失，3、原告（反诉被告）华昌公司按时完成本补充协议第1条工作后被告（反诉原告）江厦公司立即在20天内对乙方安装 ...

董事长。 原告王某某诉与被告南丰县万达金泰实业发展有限责任公司合作开发房地产合同、建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2008年12月2日 支付了相应款项，故对原告的该部分诉讼请求，本院不予支持。原、被告双方补充协议中约定，被告应向原告支付西侧半单个单元未建预留钢筋的材料及工资费用 ...

至总造价的95％，余5％的保修金，待质保期满后返还；钢结构部分，按补充协议执行。第九条竣工验收与结算。第32.1款承包人华生公司提供竣工图的约定： 元，鉴定机构计算外委配合费是45,516.00元的依据是华生公司和惠成公司在《建设工程施工合同》中的补充条款关于发包方惠成公司直接外委的分项工程给承包方华 ...

签署的《帐务移交清单》；6、2006年1月18日，许某谦、唐某某签订的《补充协议》；7、许某某、许某谦出具的工程款领条、收条合计15份；8、许某谦 九十七条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高某民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下： 一、被告唐某某于 ...

交接函》，拟证明衡阳某桥公司告知了会同公路公司未授权项目经理部从事工程结算和签订协议，原项目经理部签订协议书，尚未结清的工程款须取得衡阳某桥公司书面确认 桥公司应对此款在会同公路公司清偿不能的情况下承担补充清偿责任。 依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条 ...

中铁北方公司）与被告（反诉原告）青海洁威化学有限公司（以下简称洁威公司）建设工程施工合同纠纷一案，中铁北方公司于2007年5月23日向本院提起诉讼。本院 双方有工程联系单确认，数量无误。 本院认为，虽然中铁北方公司提交了外委托加工协议，但冷却车间改为轻钢结构后，中铁北方公司未提交相关证据证实该协议实际 ...

下属的管理人员；2005年2月28日《基础开挖合同》、2005年5月26日的《补充协议》，证明原告又将工程转包给他人。 十三、孙某某在东格公路所 的”应当认定合同无效。因此，本案原告孙某某与被告碧建公司之间的建设工程施工合同关系违反了法律的强制性规定，双方当事人签订的《东格公路茨菇田大桥大田坝大桥工程 ...