胡尔雄、何雄春就共同投资开发潜江市X路小区项目有关事宜签订《合作开发协议》一份，约定：本项目暂设股本金1400万元，股权分配为姜某某占50%， 工程款（包括质保金10万元）应承担给付责任。其次，住宅公司出借建筑工程施工资质，允许姜某某个人组织施工，对姜某某所欠张某某的剩余工程款住宅公司理应承担连带责任 ...

用建设工程施工合同文本，但终因差距较大，未达成协议，致建设工程施工合同未签订。有关土方外运的工程签证单上，在建设单位现场代表栏内签字的分别为陆庭驹 的明确、固定，对合同内容的未尽部分加以补充、完善。审核双方向法院提供的建筑工程施工合同磋商文本，可以确认合同的主要条款均一致，且与招标投标文件没有重大的、 ...

人工费80％，如有不合格乙方倒自返工，工资自负；（7）安全责任，乙方在施工过程中，一定注意安全，若出现工作事故，由乙方自负，甲方概不负责。2007年9月 被告水某某提供的中国建设银行电子汇款凭证，被告高某某提供的2007年4月17日建筑工程施工协议，及原、被告的陈述为证，并经原、被告双方质证，均已记录 ...

18天=x元。 综上，原告环洲公司与被告红旗渠公司签订的《建设工程施工合同》和《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定 认定上诉人逾期交工61天属事实认定错误。1、一审法院认定开工时间的起算是错误的。依据我国《建筑工程施工许可管理办法》第三条之规定，必须申请领取建筑施工 ...

日，原告又向被告支付了工程款92.56万元。2007年5月9日，原告取得了建筑工程施工许可证。2007年5月28日，被告向原告发送工作联系单，该联系单载明的 鉴于贵司严重违约，现通知贵司如下：一、解除与贵司签订的建设工程施工合同及相关补充协议。二、我司将于2008年10月16日到工地现场正式接收工地， ...

镇人民调解委员会三次调解均无果。 再查明，本诉原告具有房屋建筑工程施工总承包参级和建筑装修装饰工程专业承包参级资质等级。2006年6月6日，农业公司 综各方的论点及理由评判如下： 一、本诉 ①关于合同及补充协议效力的判定问题 建设工程施工合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，双方于 ...

由叶某某承担由此产生的一切经济及法律责任。该协议的实质为将建筑工程某法转包给个人施工，协议内容无效，龙马建筑不能就此免除向程某支付工程 债务利息。 二审案件受理费28,765元，由程某负担14,382.50元，上海龙马建筑安装公司负担14,382.50元。 本判决为终审判决。 审判长汪毅 审判员刘建颖 ...

元工程款。彭婆公司的意见是，昊源公司与洛阳自来水管道安装队签订的施工协议约定的工程范围属于黄某家园室外的上水工程，不属于黄某家园5、X号楼工程中标图纸、 。 原审法院认为：彭婆公司与昊源公司签订的黄某家园5、X号楼《建筑工程施工合同》及《补充合同》，是当事人真实意思表示，且不违反法律的禁止性规定，应当 ...

年9月30日，原告丰李某筑公司（乙方）、被告星房地产公司（甲方）签订建筑工程补充协议，约定：原施工合同招字（2001）X号如与本协议有 洛阳利星房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付上诉人洛阳市丰李某筑工程有限公司工程款x.1元； 三、撤销洛阳市西工区人民法院(2009)西民初字第X号民事判决第四 ...

向被告缴纳保证金30万元及住房一套，并约定该保证金由被告分批退还原告。上述工程于2000年底竣工，但二被告未按约定向原告退还保证金，后经原告多次讨要 源煤矿、河南省第三建筑工程公司签订补充协议，约定：洛阳居业房地产开发有限公司与河南省第三建筑工程公司在2000年2月18日所签订的《建筑工程施工合同》所 ...