，图上未标注尺寸或比例。附件四补充协议：第一项约定双方签订合同前已充分理解并沟通合同各条款内容，理解均与被告一致；第二项约定由原告支付、被告 无法律依据的答辩意见，本院予以采纳。 原告主张判令被告向其提供郑州市房管局产权监理测绘机构出具的建筑面积测绘报告，双方无异议即依法据此进行结算。《郑州市城市房屋 ...

，图上未标注尺寸或比例。附件四补充协议：第一项约定双方签订合同前已充分理解并沟通合同各条款内容，理解均与被告一致；第二项约定由原告支付、被告 无法律依据的答辩意见，本院予以采纳。 原告主张判令被告向其提供郑州市房管局产权监理测绘机构出具的建筑面积测绘报告，双方无异议即依法据此进行结算。《郑州市城市房屋 ...

，图上未标注尺寸或比例。附件四补充协议：第一项约定双方签订合同前已充分理解并沟通合同各条款内容，理解均与被告一致；第二项约定由原告支付、被告 无法律依据的答辩意见，本院予以采纳。 原告主张判令被告向其提供郑州市房管局产权监理测绘机构出具的建筑面积测绘报告，双方无异议即依法据此进行结算。《郑州市城市房屋 ...

，图上未标注尺寸或比例。附件四补充协议：第一项约定双方签订合同前已充分理解并沟通合同各条款内容，理解均与被告一致；第二项约定由原告支付、被告 无法律依据的答辩意见，本院予以采纳。 原告主张判令被告向其提供郑州市房管局产权监理测绘机构出具的建筑面积测绘报告，双方无异议即依法据此进行结算。《郑州市城市房屋 ...

及时办理施工许可证并未影响宏泰公司施工进程，因为宏泰公司提供的停工情况表显示，从监理工程师发出暂停令到永盛公司办理好施工许可证期间，宏泰公司仍然在施工，并未 2005年元月14日、元月17日，宏泰公司与永盛公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》、《补充合同》是双方真实意思的表示，内容不违反法律、 ...

承建的造纸污水处理工程提出《优化、整改方案》即等同于原告承建的工程不符合技术协议约定要求。原告承建的造纸废水处理工程是按设计要求构建。原告为实现环保验收达标 级牛皮箱板纸工程项目竣工环保进行验收监测的技术服务，而与省环境监测中心站签订的技术服务委托合同，不能证明被告的举证目的。 原、被告提交的上列证据 ...

：一、原告从未与市政集团签订合同，市政集团不是合同主体不应承担合同义务。原告的建筑工程合同均是与指挥部签订，市政集团从未与原告签订过任何协议，不是合同 不是终审结论，不能作为定案依据。 三、指挥部与监理公司于1998年8月18日签订的建设工程监理合同，证明监理公司不是工程造价审核部门，不能进行结算审定 ...

，以栋为计算单位，本协议与2004年元月12日所签订的《建设施工合同》具有同等法律效力。合同履行中的监理单位为广州市万安监理湖南分公司。 2004年5 下的单方意思表示，不是双方的真实意思表示。 经审理查明，二审查明的事实与原一审判决认定的事实一致。 本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题如下：(一) ...

承担本案的诉讼费用；７、判令解除双方签订的《建设工程施工合同》。 原审法院审理认为：一、关于合同与相关协议的效力及其应否解除的问题。双方签订的 签证有异议的增加工程部分３３８４９６．７５元，二是诚田公司未签证，但是有监理公司签证的增加工程部分２７０６７２．８１元，诚田公司不予认可。鉴定机构在鉴定报告 ...

总工程价款1750万元的比例确定湖南总公司应当补偿59.x万元。湖南总公司认为《补充协议》(一)、(二)约定如果桥梁不变更就补偿150万元，实际桥梁已经变更，只 了我司与业主签订的合同约定“承包人不得将工程违规进行分包，如有分包必须报业主和监理工程师批准”，我司与被上诉人签订的《内部劳务承包协议》未经 ...