出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房由出卖人承担。该合同书还约定了一些其它事项。王某某在合同书上签了名， )西民初字第X号民事判决第三项为：河南海川实业有限公司向王某某支付逾期交房违约金4950元（违约金按已付房款x元计算，按日息万分之五，从2008年1月1 ...

办理上房手续、支付自2007年10月31日至2009年1月6日的延期上房违约金人民币x元。 另查明，清山石韵家园小区现已有业主入住，并有住户取得了 吴某某；（二）、被告徐州市金山桥经济发展有限公司于本判决生效后三日内赔偿原告逾期上房违约金人民币x元。 上诉人金山桥公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称 ...

，还有权要求继续履行合同，并有权要求被告按原告所购房款的日万分之五支付违约金至实际交房之日。2、原告所分四次向被告交款计x元，该四份收据显示 出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人不权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。 合同签订后，直至2007年11月28日被告XX公司才将房屋 ...

出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。合同签订后，2006年8月18日朱XX向被告XX公司漯河 认定为实际交房之日，即违约金计算至2008年2月1日为宜。本案中原、被告双方对逾期交房的违约责任已有约定，并且又约定损失赔偿额的计算方法，该约定又 ...

，而被告却严重违约，不按期交房，楼间距变小，严重影响采光，并擅自改变规划，提高楼层。于是原告诉至本院，要求被告支付违约金及损失5万元。 被告在法定 #楼、10#楼的工程达到了质量标准；一份建设工程质量整改通知单，证明被告延期交房是因为天气寒冷，不能正常施工造成的。以上证据证明被告没有违约。 原告对10 ...

，而被告却严重违约，不按期交房，楼间距变小，严重影响采光，并擅自改变规划，提高楼层。于是原告诉至本院，要求被告支付违约金及损失4万元。 被告在法定 #楼、10#楼的工程达到了质量标准；一份建设工程质量整改通知单，证明被告延期交房是因为天气寒冷，不能正常施工造成的。以上证据证明被告没有违约。 原告对10 ...

，而被告却严重违约，不按期交房，楼间距变小，严重影响采光，并擅自改变规划，提高楼层。于是原告诉至本院，要求被告支付违约金及损失1万元。 被告在法定 #楼、10#楼的工程达到了质量标准；一份建设工程质量整改通知单，证明被告延期交房是因为天气寒冷，不能正常施工造成的。以上证据证明被告没有违约。 原告对10 ...

人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的的延期交房责任由出卖人承担。”合同第十四条第一款约定，“出卖人承诺与该商品房正常使用 受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金。 被告所建香榭水郡8#楼于2008年10月3日申请检收备案， ...

人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金。 被告所建香榭水郡7#楼于2008年10月5日申请检收备案， 2008年11月11日验收完毕，11月14日政府备案。故被告辩称因政府的原因延期交房的理由，要求免除违约责任的理由不能成立。被告未按双方约定的交房日期书面 ...

的停工损失x.71元，属于被告方的违约行为造成原告被迫停工的损失，被告应当进行赔偿。原告主张的调迁费的原因是原告从外地调运人员和机械发生了费用，这些费用 房时间交房。5、原告施工区域对业主逾期交房赔偿金清单及部分业主领取逾期交房违约金的收据，证明：因为原告延期竣工，给被告造成的损失为x元。已实际向业主 ...